工程工期延誤合同書

工程工期延誤合同書范本

　　隨著時(shí)間的推移，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的工程工期延誤合同書范本，歡迎閱讀與收藏。

　　工程工期延誤合同書 1

　　發(fā)包方：房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱甲方）

　　承包方：建筑工程有限公司（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，在工程建設(shè)施工合同的基礎(chǔ)上，雙方就后甫新村沿街地塊商住樓施工承包工期延遲達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議如下：

　　一、項(xiàng)目概況：

　　本項(xiàng)目位于新村四周沿街地塊，地塊總用地面積平方米。小高層住宅5幢（9到11層）、多層住宅11幢（4到5+1F）、沿街設(shè)1到2層商業(yè)用房，均為框架結(jié)構(gòu)。建筑占地面積10279.00平方米，地上建筑面積（計(jì)容積率部分）44587.01平方米，儲(chǔ)藏間建筑面積2889.13平方米，地下室建筑面積3871.10平方米（其中人防面積1525.00平方米）

　　二、工程形象進(jìn)度

　　本工程主體全部結(jié)頂，并進(jìn)過中間安全、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，裝飾工程開始施工。

　　三、工期延誤原因

　　1、工程開工后周邊農(nóng)民土地政策協(xié)調(diào)處理延誤。

　　2、工程基礎(chǔ)施工階段天氣多雨，自然不可抗力等因素延誤。

　　四、工期延誤時(shí)間

　　現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，經(jīng)甲方同意確認(rèn)，原合同竣工日期____年8月9日順延至____年6月30日。

　　五、協(xié)議生效

　　協(xié)議訂立時(shí)間： 年 月 日。

　　協(xié)議訂立地點(diǎn)：建筑工程有限公司，本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，本協(xié)議雙方簽字蓋章之日起生效。

　　發(fā)包人（公章）： 承包人（公章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日 年 月 日

　　工程工期延誤合同書 2

　　甲方（發(fā)包方）：____________________

　　法定代表人：____________________

　　地址：____________________

　　聯(lián)系方式：____________________

　　乙方（承包方）：____________________

　　法定代表人：____________________

　　地址：____________________

　　聯(lián)系方式：____________________

　　鑒于甲乙雙方于______年____月____日簽訂了《工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），約定由乙方負(fù)責(zé)[工程名稱]的施工工作，原合同約定的工期為自______年____月____日至______年____月____日。但由于[具體原因]，導(dǎo)致工程工期延誤。為妥善解決工期延誤相關(guān)事宜，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工期延誤情況

　　1. 原合同約定的竣工日期為______年____月____日，實(shí)際竣工日期為______年____月____日，工期延誤共計(jì)______天。

　　2. 雙方確認(rèn)，工期延誤的原因主要為[詳細(xì)說明原因，如不可抗力、甲方原因、乙方原因等]。

　　二、違約責(zé)任

　　1. 若工期延誤系乙方原因造成，乙方應(yīng)按照原合同約定的違約責(zé)任向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：[具體計(jì)算方式]。

　　2. 若工期延誤系不可抗力或甲方原因造成，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　三、賠償事宜

　　1. 因工期延誤給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，乙方應(yīng)予以賠償。賠償范圍包括但不限于[具體損失項(xiàng)目，如甲方因工程延誤而產(chǎn)生的'額外租賃費(fèi)用、罰款等]。

　　2. 雙方應(yīng)在______日內(nèi)共同對甲方的損失進(jìn)行核算和確認(rèn)。

　　四、工期調(diào)整

　　1. 鑒于工期延誤的實(shí)際情況，雙方同意對原合同的工期進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的工期為自______年____月____日至______年____月____日。

　　2. 乙方應(yīng)按照調(diào)整后的工期，合理安排施工進(jìn)度，確保工程按時(shí)竣工。

　　五、其他條款

　　1. 本合同未涉及的原合同其他條款，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行。

　　2. 本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方（發(fā)包方）：____________________ 乙方（承包方）：____________________

　　法定代表人（簽字）：________________ 法定代表人（簽字）：________________

　　簽訂日期：______年____月____日 簽訂日期：______年____月____日

　　工程工期延誤合同書 3

　　甲方（建設(shè)單位）：

　　名稱：____________________

　　地址：____________________

　　電話：____________________

　　法定代表人：____________________

　　乙方（施工單位）：

　　名稱：____________________

　　地址：____________________

　　電話：____________________

　　法定代表人：____________________

　　鑒于甲乙雙方簽訂了關(guān)于[工程名稱]的《建設(shè)工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），原合同約定的竣工日期為[原竣工日期]，但因[具體延誤原因]導(dǎo)致工程未能按時(shí)竣工。為明確雙方在工期延誤方面的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議：

　　一、工期延誤時(shí)間

　　經(jīng)雙方確認(rèn)，工程實(shí)際竣工日期為[實(shí)際竣工日期]，工期延誤了[延誤天數(shù)]天。

　　二、延誤原因分析

　　1. 甲方原因：[詳細(xì)說明甲方導(dǎo)致延誤的情況，如設(shè)計(jì)變更、未按時(shí)提供施工條件等]。

　　2. 乙方原因：[詳細(xì)說明乙方導(dǎo)致延誤的情況，如施工組織不力、人員設(shè)備不足等]。

　　3. 不可抗力因素：[如自然災(zāi)害等不可抗力導(dǎo)致的延誤情況]。

　　三、責(zé)任承擔(dān)

　　1. 對于因甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，甲方同意給予乙方工期順延[順延天數(shù)]天，并承擔(dān)由此給乙方造成的'合理費(fèi)用增加，費(fèi)用增加的計(jì)算方式為[具體計(jì)算方式]。

　　2. 對于因乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`，乙方應(yīng)按照原合同約定的每逾期一天承擔(dān)[違約金金額]的違約金，并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

　　3. 對于不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤，雙方互不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定采取措施減少損失。

　　四、后續(xù)工作安排

　　1. 乙方應(yīng)在[新的竣工日期]前完成工程的全部施工內(nèi)容，并提交竣工驗(yàn)收申請。

　　2. 甲方應(yīng)在收到乙方的竣工驗(yàn)收申請后[規(guī)定的時(shí)間]內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

　　五、爭議解決

　　本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

　　六、協(xié)議生效

　　本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，與原合同具有同等法律效力。如本協(xié)議與原合同有不一致之處，以本協(xié)議為準(zhǔn)。

　　甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________

　　法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：______ 法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：______

　　簽訂日期：______年____月____日 簽訂日期：______年____月____日

【工程工期延誤合同書】相關(guān)文章：

工程工期延誤合同范本06-06

工程質(zhì)量工期承諾書12-30

航班延誤了作文08-06

工期的承諾03-14

發(fā)貨延誤道歉信03-18

延誤發(fā)貨的道歉信01-29

工作延誤檢討書09-27

工期索賠報(bào)告07-02

工期保證承諾03-17

工期催促函02-03