簽證工程合同范本
工程合同的簽訂是雙方利益的合法化體現(xiàn),以下是小編整理的簽證工程合同范本,歡迎參考閱讀!
發(fā)包人:召陵區(qū)歸村西村村委會(huì) (以下簡稱A方)
承包人:漯河市富地誠達(dá)建筑安裝工程公司 (以下簡稱B方)
經(jīng)過AB雙方協(xié)商,就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照執(zhí)行。
一、工程項(xiàng)目
1、 工程名稱:歸西村混凝土道路
2、 工程地點(diǎn):歸村西村
3、 承包范圍:350米混凝土道路
4、 承包方式:包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗(yàn)收通過。
5、 合同價(jià)款:合同總價(jià)款15萬元。
二、 技術(shù)要求
1、路面為18cm厚C25水泥混凝土路面,寬3。5米。
2、 18cm厚3:7灰土墊層。
三、 施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上,對高低不平路段,采用推土機(jī)或裝載機(jī)整平,并清除地表雜草,然后用壓路機(jī)壓實(shí)。
2、嚴(yán)格控制路面材料質(zhì)量,墊層必須夯實(shí),否則返工。
四、 雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人主要工作:
負(fù)責(zé)場地三通一平;
2、承包人主要工作:
負(fù)責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格實(shí)施安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用;做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。
五、工程價(jià)款的支付
工程竣工拔工程總造價(jià)的98%。工程質(zhì)量保證金為總造價(jià)的2%,質(zhì)保期一年,質(zhì)保期自竣工驗(yàn)收之日計(jì)算,期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定,精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止,直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、法律責(zé)任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟(jì)賠償。
【拓展閱讀】
簽訂工程合同范本時(shí)要注意什么
一、審查發(fā)包人與承包人履約情況
1、對發(fā)包方主要應(yīng)了解兩方面內(nèi)容:
、 主體資格,即建設(shè)相關(guān)手續(xù)是否齊全。例:建設(shè)用地是否已經(jīng)批準(zhǔn)?是否列入投資計(jì)劃?規(guī)劃、設(shè)計(jì)是否得到批準(zhǔn)?是否進(jìn)行了招標(biāo)等。
、 履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經(jīng)落實(shí)或可能落實(shí)等。
2、對承包方主要了解的內(nèi)容有:
、 資質(zhì)情況; ② 施工能力; ③ 社會(huì)信譽(yù); ④ 財(cái)務(wù)情況
承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。上述內(nèi)容是體現(xiàn)履約能力的`指標(biāo),應(yīng)認(rèn)真分析和判斷。
二、履約管理之工期
。ㄒ唬 工期和施工進(jìn)度
1、實(shí)際開工日期的認(rèn)定
、 承包人有證據(jù)證明實(shí)際開工日期的,則應(yīng)認(rèn)定該日期為實(shí)際開工日期。承包人的證據(jù)可以是發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知、工程監(jiān)理的記錄、當(dāng)事人的會(huì)議紀(jì)要、施工許可證等;
、 承包人雖無證據(jù)證明實(shí)際開工日期,但有開工報(bào)告,則應(yīng)認(rèn)定開工報(bào)告中記載的開工日期為實(shí)際開工日期;
、 若承包人無任何證據(jù)證明實(shí)際開工日期,亦無開工報(bào)告,則應(yīng)以合同約定的開工日期為準(zhǔn)。
2、竣工日期的認(rèn)定
《較高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)
定認(rèn)定方法:
、 雙方確認(rèn)的日期為竣工日期;
、 建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期;(注意是經(jīng)蓋章的驗(yàn)收報(bào)告的時(shí)間,不是竣工驗(yàn)收備案日期,因?yàn)榭⒐を?yàn)收備案是由建設(shè)單位來報(bào)送);
、 承包人提交竣工驗(yàn)收報(bào)告,發(fā)包人拖延驗(yàn)收的,以承包人提交驗(yàn)收報(bào)告之日為竣工日期;
、 未經(jīng)過竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。
(二) 幾種影響工期的因素
1、施工許可證:
① 如未取得且未施工,以取得施工許可證之日作為開工日期;
、 但如未取得且已經(jīng)施工,則一般以施工開始日為開工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且導(dǎo)致停工或緩慢施工,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及拖欠工程款與延誤天數(shù)之因果關(guān)系。
3、設(shè)計(jì)變更
① 設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
、 設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上,則不應(yīng)以此為由順延工期。
4、圖紙延誤
、 設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
② 設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上,則不應(yīng)以此為由順延工期。
5、增加工程量
① 設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
、 設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上,則不應(yīng)以此為由順延工期。
6、質(zhì)量鑒定
《較高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條 建設(shè)工程竣工前,當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。
、 鑒定合格,順延工期;
、 鑒定不合格,視情況而定。
7、建設(shè)單位的其他原因
如:指定的代表未按照約定提供指令、批準(zhǔn),致使施工不能正常進(jìn)行;建設(shè)單位未按照約定時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地等;隱蔽工程在隱蔽前,施工企業(yè)發(fā)出檢查通知,建設(shè)單位未及時(shí)檢查等。
① 設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
、 設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上,則不應(yīng)以此為由順延工期。
8、一周內(nèi),非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí)
9、發(fā)生不可抗力事件
無法預(yù)見、不可避免并不能克服,一旦發(fā)生,要積極采取措施,阻止和預(yù)防擴(kuò)大損失,要及時(shí)按照合同約定的程序和時(shí)限報(bào)告。
【簽證工程合同范本】相關(guān)文章:
工程工程合同范本04-26
工程欠款合同范本04-19
工程吊頂合同范本04-19
新版工程合同范本04-25
工程擔(dān)保合同范本04-25
工程居間合同范本11-30
工程維修合同范本12-02
工程防水補(bǔ)漏合同范本04-19
裝修工程補(bǔ)充合同范本04-13
工程裝修合同范本最新04-25