塑料管代理商合同范本
簽訂一份合同需要謹(jǐn)慎，那要怎么簽塑料管代理商合同呢？以下是小編為您整理的塑料管代理商合同范本相關(guān)資料，歡迎閱讀！
承攬方：
委托方：
合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。
一、承攬標(biāo)準(zhǔn)
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：以客戶提供稿件的確認(rèn)件為準(zhǔn)！按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、版費(fèi)承擔(dān)責(zé)任及起訂量：
所有包裝由運(yùn)城制版公司大版制作，版費(fèi)由委托方預(yù)付 14.9 萬(wàn)元，每單款包裝累計(jì)達(dá)到貨值 15 萬(wàn)元，承攬方全額退還版費(fèi)。改版費(fèi)用由委托方承擔(dān)。起訂量見(jiàn)附件。
四、貨款結(jié)算方式及時(shí)間：
每月月底對(duì)賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書(shū)面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開(kāi)戶銀行為準(zhǔn)。
五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：按相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或雙方書(shū)面約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
六、運(yùn)輸方式及交貨時(shí)間： 承攬方負(fù)責(zé)送貨到委托方，運(yùn)費(fèi)承攬方負(fù)責(zé)。新版的交貨時(shí)間：稿件客戶確認(rèn)后 20 天交貨，返單交貨時(shí)間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地：承攬方所在地。
八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬(wàn)元，質(zhì)保金在結(jié)款時(shí)扣除。
九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標(biāo)的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費(fèi)，版費(fèi)，材料費(fèi)及工時(shí)費(fèi)均由委托方承擔(dān)，委托方不得拒付相關(guān)費(fèi)用。
十、交貨期的約定：交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定，時(shí)間從委托方定稿并下訂單開(kāi)始計(jì)算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗(yàn)收時(shí)間：自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應(yīng)按合同約定對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定，委托方應(yīng)在收到產(chǎn)品之日起15日內(nèi)向承攬方提出書(shū)面異議，并不得動(dòng)用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的.數(shù)量和質(zhì)量符合約定。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，使用期內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除委托方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)退換，如有其它問(wèn)題雙方協(xié)商解決。
十二、知識(shí)產(chǎn)權(quán)：委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊(cè)商標(biāo)或外觀設(shè)計(jì)專利，著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，委托方應(yīng)向承攬方提供所有權(quán)或使用許可證。委托方還應(yīng)向承攬方提供委托書(shū)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），條碼證，QS證等。委托方對(duì)提供的所有材料的真實(shí)性，合法性負(fù)責(zé)，如委 托方未提供或提供的資料不實(shí)而引起侵權(quán)等糾紛，由委托方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任
十三、承攬方需提供給委托方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），QS證，印刷執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），第三方檢測(cè)報(bào)告。
十四、除外責(zé)任：因不可抗力，停電，主設(shè)備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付，不應(yīng)視為承攬方違約，但承攬方應(yīng)在上述事故發(fā)生后的12小時(shí)內(nèi)書(shū)面通知委托方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上，委托方方有權(quán)取消本合同。
十五、違約責(zé)任：
1.承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，委托方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委托方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問(wèn)題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔(dān)本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨）；未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進(jìn)度達(dá)或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定，使委托方錯(cuò)過(guò)了產(chǎn)品上市的最佳時(shí)機(jī)，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買(mǎi)方所支付的貨款外，視實(shí)際情況另外承擔(dān)委托方直接及間接的經(jīng)濟(jì)損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認(rèn)的定作業(yè)務(wù)，雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)條例的規(guī)定執(zhí)行。
十八、合同履行過(guò)程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預(yù)付款的，自預(yù)付款交付之日起生效。
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止
簽訂地點(diǎn)： 簽訂時(shí)間：
【塑料管代理商合同范本】相關(guān)文章：
塑料管折玫瑰花圖解05-27
用塑料管折玫瑰花圖解05-25
代理商管理制度04-25
代理商會(huì)議的邀請(qǐng)函04-18
代理商感謝信范文精選04-19
代理商合作協(xié)議書(shū)8篇05-03
購(gòu)買(mǎi)合同范本04-22
轉(zhuǎn)讓合同范本05-09