實(shí)用的機(jī)械租賃合同范文八篇
隨著廣大人民群眾法律意識(shí)的普遍提高，人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫(xiě)呢？以下是小編收集整理的機(jī)械租賃合同8篇，歡迎大家分享。
機(jī)械租賃合同 篇1
出租單位：____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)出租方)
承租單位：____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承租方)
為了明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)《經(jīng)濟(jì)合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂本合同，以便共同遵守。
(一)租賃財(cái)產(chǎn)及附件的名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量與用途___________。
(二)租賃期限
租賃期共__年零__月，出租方自__年__月__日起將__(租賃財(cái)產(chǎn))交付承租方使用，至__年__月__日收回。
(三)租金數(shù)額、結(jié)算方式及交納期限
根據(jù)國(guó)家規(guī)定的__(租賃財(cái)產(chǎn))的租金標(biāo)準(zhǔn)(無(wú)統(tǒng)一規(guī)定的，由雙方當(dāng)事人商定)，承租方每月(年)應(yīng)向出租方交付租金__元，交納租金的時(shí)間為每月(年)的最末一日(或雙方商定其他時(shí)間一次或幾次交付)。
(四)租賃財(cái)產(chǎn)的維修保養(yǎng)
租賃期間，__(租賃財(cái)產(chǎn))的維修與保養(yǎng)由__方負(fù)責(zé)，一切維修保養(yǎng)費(fèi)用均由__方承擔(dān)。
(五)出租方與承租方的變更
1.在__(租賃財(cái)產(chǎn))出租期間，出租方如將__(租賃財(cái)產(chǎn))所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方，應(yīng)告知承租方__(租賃財(cái)產(chǎn))所有權(quán)轉(zhuǎn)移的情況。__(租賃財(cái)產(chǎn))所有權(quán)轉(zhuǎn)移后，__(租賃財(cái)產(chǎn))所有權(quán)取得方即成為本合同的當(dāng)然出租方，享有原出租方享有的權(quán)利，承擔(dān)原出租方承擔(dān)的義務(wù)。
2.承租方如因工作上的需要，將__(租賃財(cái)產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給第三方承擔(dān)使用，必須事先征得出租方的同意。取得__(租賃財(cái)產(chǎn))使用權(quán)的第三方即成為本合同的當(dāng)然承租方，享有原承租方的權(quán)利，承擔(dān)原承租方的義務(wù)。
(六)違約責(zé)任
1.出租方的違約責(zé)任_______________________。
2.承租方的違約責(zé)任_______________________。
(七)遇不可抗力而造成____(租賃財(cái)產(chǎn))的損壞或滅失，經(jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定屬實(shí)，承租方及時(shí)向出租方說(shuō)明情況，不負(fù)修復(fù)或賠償?shù)呢?zé)任。
(八)其它____________________________。
在本合同規(guī)定的租賃期屆滿(mǎn)前__日內(nèi)，雙方如愿意延長(zhǎng)租賃期，應(yīng)重新簽訂合同。
租賃期間，合同雙方的任何一方均不得擅自修改或隨意廢除合同。本合同中如有未盡事宜，須經(jīng)合同雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份;合同副本一式份，送××等單位各留存一份。
出租方：__(蓋章)承租方：__(蓋章)
地址：__地址：__
代表人：__(蓋章)代表人：__(蓋章)
聯(lián)系人：__聯(lián)系人：__
電話(huà)：__電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：__開(kāi)戶(hù)銀行：__
帳號(hào)：__帳戶(hù)：__
__年__月__日訂
機(jī)械租賃合同 篇2
甲方：簽訂地址：
乙方：簽訂時(shí)間：
乙方因工程需要，自主選定租用甲方工程機(jī)械，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、租賃機(jī)械名稱(chēng)、數(shù)量、機(jī)號(hào)：
①機(jī)械名稱(chēng)
�、跀�(shù)量臺(tái)
�、坌吞�(hào)
④駕駛員名。
⑤當(dāng)前工作小時(shí)數(shù)以乙方或乙方代表簽字為準(zhǔn)
�、迿C(jī)號(hào)。
二、租賃期限：
自________年____月____日至________年____月____日止。
三、施工地點(diǎn)土質(zhì)、轉(zhuǎn)場(chǎng)費(fèi)：
�、偈┕さ攸c(diǎn)：
�、谕临|(zhì)。
�、圻M(jìn)出場(chǎng)費(fèi)：
四、租金及支付方式：
�、僮饨穑捍髮�(xiě)：(租金中不包括打破碎，打破碎每小時(shí)另加100元。)
�、谥Ц斗绞郊捌谙蓿�
五、租金結(jié)算方式：
�、偃鹿ぷ餍r(shí)數(shù)240小時(shí)(以數(shù)碼表為準(zhǔn));
�、谌绿鞌�(shù)為30天;
�、勖吭鹿ぷ鞑蛔�240小時(shí)按240小時(shí)計(jì)算;
�、墚�(dāng)月內(nèi)，雙方簽字認(rèn)可的維修超過(guò)三天的部分扣減月租金;
⑤超時(shí)計(jì)算方式：以元小時(shí)加收，本合同價(jià)格均為不含稅價(jià)。
六、甲方責(zé)任：
①由甲方操作手操作，操作手工資由甲方負(fù)責(zé)。
②甲方負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械進(jìn)行維護(hù)及保養(yǎng)。
七、乙方責(zé)任：
�、僖曳截�(fù)責(zé)甲方機(jī)械的現(xiàn)場(chǎng)看護(hù)和現(xiàn)場(chǎng)安全管理;
�、谝曳截�(fù)責(zé)機(jī)械燃油用油;
③乙方負(fù)責(zé)安排操作手食宿;
�、芤曳截�(fù)責(zé)租賃期內(nèi)不得轉(zhuǎn)租、抵押甲方設(shè)備，確因需要經(jīng)甲方同意方可轉(zhuǎn)租;
⑤為確保甲方機(jī)械安全，乙方移場(chǎng)須經(jīng)甲方書(shū)面同意;
�、奕缫曳轿窗春贤�(guī)定時(shí)間支付租金，甲方有權(quán)終止合同并以欠付金額的1%按天計(jì)收違約金;
�、咦赓U期間，機(jī)械丟失、損壞及其他意外損失等，由乙方負(fù)責(zé)賠償;如因甲方機(jī)械操作手造成機(jī)械損壞，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
八、其他約定事項(xiàng)：
九、本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后各執(zhí)一份，本合同自簽訂之日起生效，如遇訴訟約定在甲方戶(hù)籍所在地解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
機(jī)械租賃合同 篇3
上訴人金壇市第三建筑安裝工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)B公司）因與被上訴人北京A建筑機(jī)械設(shè)備租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)A公司）、原審第三人北京C房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)C公司）之間租賃合同糾紛一案，不服密云縣人民法院（20xx）密民初字第438號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于20xx年8月31日受理后，依法組成由法官孫田輝擔(dān)任審判長(zhǎng)，法官?gòu)垘r、劉茵參加的合議庭，并于20xx年9月14日召集各方當(dāng)事人公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，上訴人B公司的委托代理人蔡文偉、戴軍華，被上訴人A公司的.委托代理人郭春勇，第三人C公司的委托代理人王連忠到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
A公司一審起訴稱(chēng)：20xx年8月10日，B公司與A公司簽訂塔吊租賃合同，B公司租賃A公司GTZ40型塔吊1臺(tái)，用于C花園24、25號(hào)樓施工。A公司塔吊于20xx年10月3日進(jìn)場(chǎng)，B公司使用至今也未退還塔吊，至20xx年3月5日共發(fā)生塔吊租賃費(fèi)190 851.45元、進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)13 000元，B公司僅支付12 000元，尚欠191 851.45元�，F(xiàn)工地已停工，塔吊仍未返還，租賃費(fèi)也未支付，故A公司訴至法院，要求解除雙方租賃合同，B公司返還A公司塔吊（登記編號(hào)為MY-T01151號(hào)，出廠(chǎng)編號(hào)182號(hào)），支付進(jìn)場(chǎng)費(fèi)及租賃費(fèi)至20xx年3月5日，共計(jì)191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租賃費(fèi)25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共計(jì)365天，按日租賃費(fèi)453.33元計(jì)算，共計(jì)165 465.45元），并負(fù)擔(dān)本案訴訟費(fèi)。
A公司向法院提交以下證據(jù)予以證明：租賃合同、20xx年11月28日結(jié)算單、開(kāi)工證明、塔吊出廠(chǎng)編號(hào)、塔吊北京市起重機(jī)械登記編號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)合格證。
B公司一審答辯稱(chēng)：C花園四標(biāo)段工程確系B公司承建，但B公司已將該工程轉(zhuǎn)包給付中榮，并由C公司提供擔(dān)保，保證對(duì)付中榮承擔(dān)連帶責(zé)任，故該工程項(xiàng)下產(chǎn)生的義務(wù)應(yīng)由付中榮與C公司承擔(dān)；A公司出具的租賃合同原件公章不清楚，無(wú)法辨別是否為B公司所蓋；A公司出具的結(jié)算單加蓋金壇市第三建筑安裝工程有限公司第九項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)九項(xiàng)目部）章，B公司并無(wú)此下屬部門(mén)，該結(jié)算單與B公司無(wú)關(guān)；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起訴租賃費(fèi)計(jì)算到20xx年3月5日也沒(méi)有依據(jù)，故不同意A公司的訴訟請(qǐng)求。
B公司向法院提交以下證據(jù)予以證明：工程承包協(xié)議。
第三人C公司一審述稱(chēng)：C公司為工程開(kāi)發(fā)商，與本案的租賃合同無(wú)關(guān)，作為第三人也不需承擔(dān)任何責(zé)任。
第三人C公司向法院提交以下證據(jù)予以證明：承諾書(shū)。
經(jīng)一審法院庭審質(zhì)證，三方當(dāng)事人對(duì)A公司提交的塔吊出廠(chǎng)編號(hào)、塔吊北京市起重機(jī)械登記編號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)合格證的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、合法性均無(wú)異議，法院予以確認(rèn)。
三方當(dāng)事人對(duì)以下涉及本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)的證據(jù)持有異議：
一、A公司提交的租賃合同原件及復(fù)印件、20xx年11月28日結(jié)算單、開(kāi)工證明。A公司提交此系列證據(jù)目的是證明B公司與A公司具有租賃合同關(guān)系、合同約定的租賃費(fèi)等內(nèi)容、租賃合同履行及結(jié)算情況。B公司認(rèn)為租賃合同原件所蓋公章不清楚，無(wú)法辨認(rèn)是B公司公章。B公司沒(méi)有九項(xiàng)目部，工程包給了付中榮，毛潔林是付中榮下屬，而張杰也不是B公司人員。故對(duì)上述證據(jù)不予認(rèn)可；第三人C公司認(rèn)為此系列證據(jù)均與第三人無(wú)關(guān)。法院認(rèn)為，綜合全案情況對(duì)上述證據(jù)的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性及合法性可以認(rèn)定。
二、B公司提交的工程承包協(xié)議、第三人提交的承諾書(shū)。B公司提交工程承包協(xié)議目的是證明B公司已將該工程轉(zhuǎn)包給付中榮，并由C公司提供擔(dān)保，保證對(duì)付中榮承擔(dān)連帶責(zé)任。第三人提交的承諾書(shū)目的是證明工程承包協(xié)議已被否定。A公司認(rèn)為此兩份證據(jù)與A公司無(wú)關(guān)。法院認(rèn)為，本案為租賃合同糾紛，對(duì)于涉案工程的承包等相關(guān)事項(xiàng)與本案無(wú)關(guān)，故法院對(duì)該兩份證據(jù)不予采信。
一審法院根據(jù)上述認(rèn)證查明：20xx年8月10日，A公司與B公司簽訂租賃合同，約定B公司租賃A公司塔吊，用于長(zhǎng)城環(huán)島南側(cè)工地，機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)13 000元，機(jī)械租賃費(fèi)用實(shí)行包月制，30天為一個(gè)月，月租費(fèi)13 600元，每月底結(jié)賬一次等內(nèi)容。合同上蓋有B公司公章，并有毛潔林簽字。后A公司塔吊（規(guī)格QTZ400、登記編號(hào)京MY-T01151號(hào)，出廠(chǎng)編號(hào)182號(hào)）運(yùn)到B公司工地。20xx年11月28日，B公司為A公司出具了結(jié)算單，結(jié)算單顯示，20xx年10月3日至11月28日共計(jì)產(chǎn)生租賃費(fèi)25 386元，結(jié)算單蓋有九項(xiàng)目部章并有毛潔林簽字。20xx年3月6日，九項(xiàng)目部張杰簽字證明，塔吊于20xx年3月6日正式運(yùn)行。20xx年5月31日，北京市建設(shè)機(jī)械與材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告顯示，工程名稱(chēng)為C花園四標(biāo)段24、25號(hào)樓，樣品統(tǒng)一編號(hào)為密 BT01151，樣品產(chǎn)權(quán)單位為北京A建筑機(jī)械設(shè)備租賃有限公司。B公司已支付A公司租賃費(fèi)12 000元。
另查，20xx年8月3日，C公司（發(fā)包人）與B公司（承包人）簽訂建設(shè)工程施工合同，由B公司承建C花園11至17號(hào)、22號(hào)、25號(hào)、30至32號(hào)、37至40號(hào)、46至49號(hào)共計(jì)22棟住宅樓。該工程于20xx年6月20日停工至今�，F(xiàn)A公司塔吊仍在C花園工地處。
再查，（20xx）密民初字第7051號(hào)民事判決認(rèn)定，B公司存在下屬九項(xiàng)目部，且九項(xiàng)目部曾授權(quán)毛潔林為公司采購(gòu)材料、主管負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)材料，對(duì)外簽證。此判決現(xiàn)已生效，B公司未提出上訴。
一審法院認(rèn)為：A公司與B公司簽訂的租賃合同，是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，該合同依法成立并生效，當(dāng)事人雙方均應(yīng)依約履行合同義務(wù)。經(jīng)B公司下屬九項(xiàng)目部確認(rèn)，20xx年共計(jì)發(fā)生租賃費(fèi)25 386元，此款B公司應(yīng)予給付，B公司對(duì)九項(xiàng)目部的存在表示異議，但并未舉證證明，B公司同時(shí)提出應(yīng)由付中榮與C公司承擔(dān)責(zé)任，但因擔(dān)保合同屬內(nèi)部約定，故對(duì)B公司此辯解意見(jiàn)，法院不予采信；B公司承認(rèn)C花園四標(biāo)段工程確系其承建，而經(jīng)北京市建設(shè)機(jī)械與材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站出具的檢驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)，A公司塔吊確實(shí)用于C花園四標(biāo)段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新開(kāi)始運(yùn)行，至A公司主張的20xx年3月5日，A公司塔吊一直處于C花園工地。雖20xx年6月20日工地開(kāi)始停工，但B公司并未向A公司發(fā)出停工通知，且塔吊繼續(xù)在B公司工地處，A公司對(duì)塔吊不能行使所有權(quán)人權(quán)利。故B公司應(yīng)承擔(dān)20xx年3月6日至20xx年3月5日產(chǎn)生的租賃費(fèi)（按日租賃費(fèi)453.33元計(jì)算）。另B公司尚欠A公司進(jìn)場(chǎng)費(fèi)13 000元，已付A公司租賃費(fèi)12 000元。綜上，B公司共計(jì)應(yīng)給付A公司租賃費(fèi)及進(jìn)場(chǎng)費(fèi)191 851.45元，對(duì)A公司此項(xiàng)訴訟請(qǐng)求，法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑒于該工地仍處于停工狀態(tài)，A公司合同目的無(wú)法繼續(xù)實(shí)現(xiàn)，故對(duì)A公司的此項(xiàng)訴訟請(qǐng)求法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑒于該工地仍處于停工狀態(tài)，A公司合同目的無(wú)法繼續(xù)實(shí)現(xiàn)，故對(duì)A公司的此項(xiàng)訴訟請(qǐng)求法院予以支持。租賃合同解除，A公司有權(quán)收回塔吊，鑒于該塔吊仍在C花園工地，而工程已停工，故第三人C公司負(fù)有向A公司返還塔吊的義務(wù)。據(jù)此，法院為保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第九十四條第（四）項(xiàng)、第九十七條、第二百二十六條之規(guī)定，判決：一、解除A公司與B公司于二OO七年八月十日簽訂的租賃合同；二、B公司于判決生效后十日內(nèi)給付A公司租賃費(fèi)及進(jìn)場(chǎng)費(fèi)一十九萬(wàn)一千八百五十一元四角五分； 三、第三人C公司于判決生效后十日內(nèi)返還A公司塔吊一部（規(guī)格QTZ400、登記編號(hào)京MY-T01151號(hào)，出廠(chǎng)編號(hào)182號(hào)）。如未按判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
機(jī)械租賃合同 篇4
出租方(甲方)：
乙方：
甲乙雙方按《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定，遵循平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同：
一、 乙方以計(jì)時(shí)(挖機(jī)320元每小時(shí)，拉渣土111車(chē)每車(chē)60元)方式租用甲方機(jī)械。
二、租賃期限及租金計(jì)算、支付方式：
1.設(shè)備租賃期限：乙方根據(jù)實(shí)際臨時(shí)租賃。
2.租金計(jì)算：乙方根據(jù)雙方書(shū)面簽認(rèn)實(shí)際使用時(shí)間數(shù)，結(jié)算租金。
3.稅金：租費(fèi)價(jià)不含稅金。
三、運(yùn)輸、使用、維修、保養(yǎng)、燃油費(fèi)用
1.機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)由甲方全部承擔(dān)，同時(shí)甲方負(fù)責(zé)設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)安全。
2.乙方負(fù)責(zé)設(shè)備在租賃期間正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的燃油。
3.所有的修理、保養(yǎng)、操作手工資及其他費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
四、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1.為乙方提供機(jī)況良好的設(shè)備，外觀整潔，各類(lèi)安全防護(hù)裝置齊全。
2.每臺(tái)設(shè)備配備一名具有操作資格證、技術(shù)水平達(dá)到中級(jí)以上、身體健康的操作手。嚴(yán)禁派遣學(xué)員、學(xué)徒上機(jī)，一旦發(fā)現(xiàn)，乙方有權(quán)按200元/次在租費(fèi)結(jié)算時(shí)扣除。
3.設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，甲方操作手必須服從乙方統(tǒng)一管理，遵從乙方現(xiàn)場(chǎng)管理人員調(diào)度、指揮，保證隨叫隨到，按要求填寫(xiě)乙方提供的《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄單》并交乙方，遵守乙方的管理法規(guī)及施工現(xiàn)場(chǎng)的規(guī)章制度。若甲方操作手不服從乙方指揮，違章操作，乙方有權(quán)要求甲方更換操作手或終止本合同，并由甲方承擔(dān)由此造成的一切損失〔包含第三方損失〕。
4.甲方設(shè)備應(yīng)停放在乙方指定地點(diǎn)并由乙方派人負(fù)責(zé)看守;否則，乙方不承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
五、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1.乙方負(fù)責(zé)租賃期間設(shè)備的看護(hù)，并保證甲方操作手的正常作業(yè)安全。
2.乙方應(yīng)及時(shí)支付甲方租費(fèi)，租賃結(jié)束后不得滯留甲方設(shè)備。
六、違約責(zé)任
1.租賃設(shè)備未能按時(shí)到場(chǎng)，甲方應(yīng)向乙方賠付與違約期租費(fèi)等額的違約金。 承租方(乙方)：安順合力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 1/2
2.乙方逾期不歸還租賃設(shè)備，應(yīng)向甲方賠付與違約期租費(fèi)等額的違約金。
七、爭(zhēng)議解決方式
有關(guān)合同的一切爭(zhēng)議甲乙雙方應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其它相關(guān)法律友好協(xié)商解決，協(xié)商未果，雙方約定向成都鐵路運(yùn)輸法院提起訴訟。
八.本合同未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決。本合同正本一式二份，甲乙雙方各一份，副本二份，乙方二份，具有同等法律效力，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。租賃結(jié)束本合同自動(dòng)失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機(jī)械租賃合同 篇5
出租人(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：_______________
承租人(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：_______________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，按照誠(chéng)實(shí)信用、平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、乙方因建設(shè)工程施工需要，租用甲方的鋼管、扣件、各種腳手架配件等建筑設(shè)備，甲方同意有償出租給乙方使用。
二、租賃物種類(lèi)、數(shù)量、租金及損壞租賃物的賠償標(biāo)準(zhǔn)：
種 類(lèi) 數(shù)量 押金標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)量單位 租金單價(jià)(元) 賠償價(jià)(元)
____ ____∕天 13.00元∕m
____ ____∕天 4.00元∕只
應(yīng)收押金(共計(jì))：____
特別說(shuō)明：以上租賃物的種類(lèi)、詳細(xì)的規(guī)格、數(shù)量以乙方簽字確認(rèn)的提貨單為準(zhǔn)。押金、租金及賠償金以甲方出具的收據(jù)為準(zhǔn)。
三、租賃物的用途和使用方法：乙方應(yīng)將租賃物用于承建 _________________ 工程，并保證按照國(guó)家規(guī)定的施工規(guī)范、操作規(guī)程進(jìn)行正確使用。乙方不得超負(fù)荷使用和違規(guī)使用租賃物。
四、乙方應(yīng)在合同生效后立即向甲方提交一份各種規(guī)格、數(shù)量的租賃物使用時(shí)間表，以便甲方按時(shí)、按量的供應(yīng)。
五、租賃期限：____ 年____月____日至____ 年____月 ____日，共計(jì) ____ 天。承租人因工程需要延長(zhǎng)租賃期限的，應(yīng)在本合同屆滿(mǎn)前15日內(nèi)，重新訂立租賃合同。
六、租金應(yīng)按月支付，乙方應(yīng)在每月10日之前向甲方提交上一月的租費(fèi)清單，并付清該月的全部租金。甲方收到租金后應(yīng)向乙方出具收據(jù)。
七、經(jīng)雙方協(xié)商，乙方應(yīng)向甲方交納租賃物押金人民幣(大寫(xiě))________元，甲方收到押金后應(yīng)向乙方出具押金收據(jù)。乙方交納押金后辦理提貨手續(xù)。賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿(mǎn)，乙方返還的租賃物資經(jīng)驗(yàn)收未發(fā)生缺損情況的，押金退還乙方(不計(jì)利息)。
八、乙方在甲方指定的地點(diǎn)提貨，提貨時(shí)雙方當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量并驗(yàn)收質(zhì)量，乙方指派 ____為提貨人，提貨后乙方應(yīng)向甲方出具提貨單，乙方或者提貨人在提貨單上的簽字或者蓋章行為視為租賃物已驗(yàn)收且質(zhì)量合格、完好無(wú)損。
乙方提貨后對(duì)租賃物的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)生任何意外事故均與甲方無(wú)關(guān)。
九、租賃物的提貨與返還時(shí)的運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé)，運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)由乙方承擔(dān)。
十、租賃期間，租賃物資的維修由乙方負(fù)責(zé)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十一、在租賃期間，承租人未經(jīng)出租人同意，不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三人使用，也不得變賣(mài)或作抵押品。
十二、乙方對(duì)租賃物資要妥善保管、正確使用。租賃期間屆滿(mǎn)，乙方應(yīng)當(dāng)返還全部的租賃物，按時(shí)將租賃物運(yùn)至甲方指定的地點(diǎn)并整理堆放。租賃物資返還時(shí)，雙方檢查驗(yàn)收，如因保管不善、使用不當(dāng)造成租賃物資損壞、丟失的，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)由乙方向甲方支付賠償金：
材料缺損的，________________賠償。
未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得將鋼管截?cái)嗍褂�。否則按照鋼管缺損處理。
十三、違約責(zé)任：
①乙方不按時(shí)交納月租金的，應(yīng)向甲方償付所欠租金每日千分之三的違約金。
�、谝曳接馄诓环颠�租賃物資的，除繼續(xù)承擔(dān)本合同規(guī)定的租金外，每天應(yīng)向甲方償付逾期租金總額千分之三的違約金。
�、垡曳饺缬修D(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或?qū)⒆赓U物資變賣(mài)、抵押等行為，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)立即返還租賃物，否則按照本條第②款的規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
�、芷渌`約行為：___________________________________________________________。
十四、保證人________就乙方的合同義務(wù)向甲方提供擔(dān)保，保證乙方履行本合同義務(wù)，如乙方違約，保證人按照《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》的規(guī)定對(duì)乙方的違約行為承擔(dān)保證責(zé)任。
機(jī)械租賃合同 篇6
出租方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承租方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，為明確權(quán)利和義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽定如下合同：
一、現(xiàn)因承租方施工需要，向出租方租賃大型施工機(jī)械，安裝高度米，安裝地點(diǎn)
二、租賃期限，從預(yù)計(jì)租賃使用至。
三、租賃費(fèi)結(jié)算
1、機(jī)械進(jìn)、退場(chǎng)費(fèi)由承租方負(fù)責(zé)。
2、凡出租方提供的腳具吊、鏟車(chē)、人員等費(fèi)用(簡(jiǎn)稱(chēng)拆裝費(fèi))，應(yīng)向承租方收取金額元。
3、超出標(biāo)準(zhǔn)
4、租金及付款方式：每月收取租金為元整，出租方應(yīng)于每月5號(hào)前向承租方商量支付上月租金。
5、本合同經(jīng)雙方簽訂后，承租方應(yīng)向出租方預(yù)付元，作為履行本合同定金。
6、上級(jí)機(jī)關(guān)或相關(guān)主管單位驗(yàn)收塔吊，資料有出租方負(fù)責(zé)，費(fèi)用由承租方負(fù)擔(dān)。
四、租金的發(fā)票由出租方公司開(kāi)具正式發(fā)票。
五、合同雙方權(quán)利和義務(wù)：
1、出租方有按月收取租賃費(fèi)用的權(quán)利及調(diào)度權(quán)。
2、承租方在設(shè)備正常情況下，有安排機(jī)械人員作業(yè)的權(quán)利。
3、承租方應(yīng)按期向出租方支付機(jī)械租賃費(fèi)及操作工的工資。
六、其他的約定：
1、承租方應(yīng)按出租方提供的圖紙尺寸按時(shí)完成基礎(chǔ)及機(jī)械附墻鐵件的預(yù)埋，并提供基礎(chǔ)砼試壓?jiǎn)危|(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，以便出租方實(shí)施安裝及塔機(jī)驗(yàn)收。
2、自簽訂合同日起在____日內(nèi)起進(jìn)行安裝，超過(guò)____日不進(jìn)行安裝的，承租方可以要求解除合同，出租方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。
3、承租方應(yīng)為出租方進(jìn)場(chǎng)安裝，拆卸機(jī)械提供方便，承租方應(yīng)按要求對(duì)作業(yè)場(chǎng)地道路進(jìn)行清理、修理、對(duì)妨礙拆裝、作業(yè)的機(jī)械物應(yīng)予拆除。
4、出租方配備二名操作人員，承租方應(yīng)為出租方的操作人員安排食宿，并為租賃設(shè)備提供合格、匹配的潤(rùn)滑油，租賃機(jī)械在維修期間，出租方不承擔(dān)其他費(fèi)用損失。機(jī)械出現(xiàn)較大故障，出租方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)修復(fù)，如超過(guò)48小時(shí)扣除修理期內(nèi)的租金。并承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5、承租方應(yīng)嚴(yán)格遵守機(jī)械安全操作規(guī)程，對(duì)違章指揮，強(qiáng)行安排超負(fù)荷作業(yè)而造成的機(jī)械或人身傷害事故，其責(zé)任由承租方負(fù)責(zé)，出租方不承擔(dān)一切安全事故和責(zé)任。
七、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份，合同雙方各執(zhí)份，本合同自雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
機(jī)械租賃合同 篇7
租用方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
出租方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)(合同法)的有關(guān)規(guī)定，按照平等，互利的原則。為明確甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽定本租賃合同。
第一條租賃機(jī)械的名稱(chēng)和型號(hào):xxx
第二條租賃形式。
乙方將該設(shè)備以月租的形式租用給甲方。每月租金為人民幣 元，(大寫(xiě)： 。)每月月租時(shí)間限時(shí)為280小時(shí)，若超出280小時(shí)，每小時(shí)按 元/小時(shí)計(jì)算。
第三條租賃期限及相關(guān)事宜
年 月 日至 年 月 日止，具體租用時(shí)間以甲方電話(huà)通知為準(zhǔn)；如需繼續(xù)租用，應(yīng)在本合同期滿(mǎn)前五日內(nèi)，續(xù)簽定租賃合同。
(1)在租賃期間，甲方只有對(duì)該機(jī)械的使用權(quán)，沒(méi)有所有權(quán)。乙方保證對(duì)機(jī)械享有權(quán)并有權(quán)出租。
(2)在租賃期間，機(jī)械駕駛員必須服從甲方管理人員安排，如不服從，甲方有權(quán)責(zé)令停工或終止協(xié)議。
(3)工作期間，機(jī)械駕駛員食宿由甲方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)負(fù)責(zé)機(jī)械保養(yǎng)，維修，使設(shè)備保持良好狀態(tài)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用。
第四條安全保障
(1)在施工現(xiàn)場(chǎng)，操作員應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)劃辦事，否則發(fā)生的安全事故，由乙方自行承擔(dān)。相反，在管理員要求下而造成的安全事故，由甲方全權(quán)負(fù)責(zé)。
(2)該機(jī)械在施工現(xiàn)場(chǎng)，在甲方施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的天體掉物對(duì)該機(jī)械造成的損壞，由甲方負(fù)責(zé)。
第五條付款方式及相關(guān)手續(xù)
(1)甲方應(yīng)用現(xiàn)金形式支付乙方租金，乙方需月初五日內(nèi)到甲方辦理結(jié)算憑證的審批手續(xù)及掛帳事宜。辦理完善后，甲方必須在七日之內(nèi)支付結(jié)算的實(shí)際租金的 %支付給乙方。如甲方?jīng)]有按時(shí)支付給乙方租金，每天乙方有權(quán)向甲方收取當(dāng)月實(shí)際租金的百分之一的違約金，值到甲方支付給乙方租金為止。
(2)剩余的 %尾款于 年 月 日全部付清。如超出該時(shí)間后，每天按總余款的百分之一收取違約金。
(3)乙方不向甲方提供任何稅務(wù)發(fā)票。
第六條爭(zhēng)議的解決
凡因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，甲、乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不能解決，可向合同履行當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第七條未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，本合同壹式貳份，具有同等法律效益。甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效，雙方清楚并一致同意上述條款，未有任何歧義。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
身份證： 身份證：
合同簽定時(shí)間： 年 月 日
機(jī)械租賃合同 篇8
甲方：出租方 證件號(hào)碼 。 乙方：承租方 證件號(hào)碼 。 根據(jù)(中華人民共和國(guó)合同法)及有關(guān)法律法規(guī)，為明確雙方義務(wù)關(guān)系，按照平等互利，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同。
一 ：乙方租賃甲方工程機(jī)械： 機(jī)械名稱(chēng)：山工裝載機(jī) 機(jī)型： 6 50 。資產(chǎn)價(jià)值：42 萬(wàn)。
二：施工地點(diǎn)： 施工。
三：租憑期限自： 年 月 日至 年 月 日止。
四：付款方式及費(fèi)用承擔(dān)，
1：乙方租憑甲方機(jī)械按月計(jì)算，每月租金： 。甲方機(jī)械進(jìn)施工現(xiàn)場(chǎng)后開(kāi)始計(jì)算。
2：機(jī)械租憑費(fèi)每月15天，如15天內(nèi)，還未支付租金，甲方有權(quán)停工。造成的一切后果有乙方承擔(dān)。 3：甲方機(jī)械每月累計(jì)有三天的維修保養(yǎng)時(shí)間，如超出三天，乙方有權(quán)扣除甲方機(jī)械租憑費(fèi)，按天計(jì)算，。
3：乙方負(fù)責(zé)甲方機(jī)械燃油，如燃油造成機(jī)械故障，乙方負(fù)責(zé)維修，停機(jī)時(shí)間不得扣除甲方租金。
4：機(jī)械運(yùn)輸費(fèi)用，運(yùn)輸費(fèi)，甲，乙雙方各承擔(dān)一趟。
五：甲方責(zé)任：
甲方機(jī)手要聽(tīng)從乙方施工人員的指揮，在制定地點(diǎn)范圍內(nèi)施工，如甲方機(jī)手原因，施工時(shí)造成乙方的經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)。
六：乙方責(zé)任：
1：乙方負(fù)責(zé)甲方機(jī)手食宿。施工時(shí)乙方施工人員要給甲方機(jī)手做現(xiàn)場(chǎng)施工交底工作，乙方原因，如挖斷光纜：電線(xiàn)：煤氣管道;水管以及地下不明物等，有乙方負(fù)責(zé)。
2：未經(jīng)過(guò)甲方的同意，乙方不得轉(zhuǎn)租甲方機(jī)械，如乙方擅自租賃機(jī)械，造成的后果有乙方承擔(dān)。
七：合同的解除與終止：
1：任何一方違約，另一方可終止合同。
2：合同期滿(mǎn)，甲，乙雙方履行各自的義務(wù)后合同終止。
八：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一分，簽字后生效，具有同等法律效益。
甲方簽章 乙方簽章
年 月 日 年 月 日
【實(shí)用的機(jī)械租賃合同范文八篇】相關(guān)文章：
道路機(jī)械租賃合同12-25
【推薦】機(jī)械租賃合同范文合集7篇01-06
機(jī)械租賃合同范文匯總五篇12-31
機(jī)械租賃合同范文錦集10篇12-28
機(jī)械租賃合同范文錦集九篇12-26
機(jī)械租賃合同范文錦集五篇12-24
精選機(jī)械租賃合同范文7篇12-22
裝載機(jī)機(jī)械租賃的合同12-27
機(jī)械租賃合同合集15篇12-08