商鋪買賣合同集合15篇
隨著人們法律意識的建立,越來越多的場景和場合需要用到合同,合同是對雙方的保障又是一種約束。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家收集的商鋪買賣合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
商鋪買賣合同1
【裁判摘要】
一、根據(jù)合同法第一百一十條規(guī)定,有違約行為的一方當(dāng)事人請求解除合同,沒有違約行為的另一方當(dāng)事人要求繼續(xù)履行合同,當(dāng)違約方繼續(xù)履約所需的財力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益,合同已不具備繼續(xù)履行的條件時,為衡平雙方當(dāng)事人利益,可以允許違約方解除合同,但必須由違約方向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任,以保證對方當(dāng)事人的現(xiàn)實既得利益不因合同解除而減少。
二、在以分割商鋪為標(biāo)的物的買賣合同中,買方對商鋪享有的權(quán)利,不同于獨立商鋪。為保證物業(yè)整體功能的發(fā)揮,買方行使的權(quán)利必須受到其他商鋪業(yè)主整體意志的限制。
原告:江蘇省南京新宇房產(chǎn)開發(fā)有限公司。
法定代表人:周秋隆,該公司總經(jīng)理。
被告:馮玉梅。
原告江蘇省南京新宇房產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱新宇公司)因與被告馮玉梅發(fā)生商鋪買賣合同糾紛,向江蘇省南京市玄武區(qū)人民法院提起訴訟。
原告訴稱:被告與原告簽訂商鋪買賣合同一份,購買原告開發(fā)建設(shè)的時代廣場第二層一間商鋪。被告付清了購房款,原告也已將該商鋪交付被告使用。1999年6月 18日,在時代廣場租房的江蘇嘉和百貨有限公司(以下簡稱嘉和公司)因經(jīng)營不善,遭到哄搶后倒閉,各小業(yè)主經(jīng)營的商鋪也隨之關(guān)門停業(yè)。當(dāng)年12月,購物中心又在時代廣場開業(yè)。由于經(jīng)營成本過高,各小業(yè)主不服從物業(yè)管理,不交納物業(yè)管理費,購物中心也于20xx年1月停業(yè)。時代廣場的兩度停業(yè),引起大部分業(yè)主不滿,紛紛要求退掉購買的商鋪,還與原嘉和公司的債權(quán)人一起到處集體上訪。為維護社會穩(wěn)定,政府出面協(xié)調(diào),要求原告回收已售出的商鋪。其間,原告的股權(quán)經(jīng)歷二次調(diào)整。新的股東認為,前兩次停業(yè),是經(jīng)營者選擇的經(jīng)營方向與方式不對造成的,因此決定將原經(jīng)營衣帽箱包等項目,改變?yōu)榻?jīng)營高檔消閑娛樂等綜合性項目;將原來的市場鋪位式經(jīng)營,改變?yōu)榻y(tǒng)一經(jīng)營。為此,原告開始回收已售出的商鋪,對時代廣場重新布局。目前時代廣場中150余家商鋪,回收得只剩下被告和另一戶邵姓業(yè)主,時代廣場開始按重新布局施工,原小業(yè)主經(jīng)營的精品商鋪區(qū)不復(fù)存在,今后也不可能恢復(fù)。由于這兩家業(yè)主不退商鋪,時代廣場不能全面竣工。上述情形構(gòu)成情勢變更。請求判令解除被告與原告簽訂的商鋪買賣合同,被告將所購商鋪返還給原告,以便原告能夠完成對時代廣場的重新調(diào)整。原告除向被告退還購房款外,愿意給予合理的經(jīng)濟補償。
原告提交以下證據(jù):
1.商鋪買賣合同,用以證明雙方當(dāng)事人之間存在著商鋪買賣關(guān)系;
2.物業(yè)交接記錄,用以證明原告已將商鋪交付給被告;
3.新街口公安派出所告示,用以證明時代廣場前兩次開業(yè)后秩序混亂,無法正常經(jīng)營;
4.新宇公司會議紀要,用以證明原告始終在努力處理各位業(yè)主反映的問題;
5.情況說明及統(tǒng)計,用以證明大部分業(yè)主因不滿時代廣場的混亂經(jīng)營狀況,提出退商鋪的要求;
6.玄武區(qū)會議紀要,用以證明時代廣場存在的問題已經(jīng)引起當(dāng)?shù)卣匾,政府部門參與協(xié)調(diào);
7.關(guān)于商鋪商業(yè)氛圍的改善意見和建議,用以證明時代廣場內(nèi)商鋪經(jīng)營狀況不佳的原因,以及進行重新調(diào)整的必要性;
8.南京市外經(jīng)委通知,用以證明原告的股東已作過調(diào)整;
9.原告致被告的函件,用以證明原告向被告提出過解除合同的請求及理由;
10.時代廣場現(xiàn)狀照片,用以證明時代廣場已全面停業(yè),原分割各商鋪的幕墻均已拆除,正在對全面布局重新調(diào)整;
11.物品清單及公證書,用以證明原告將被告商鋪內(nèi)的物品進行清點后,拆除了該商鋪的玻璃幕墻。
被告辯稱:被告與原告簽訂的商鋪買賣合同合法有效,應(yīng)當(dāng)對雙方當(dāng)事人具有法律約束力。合同簽訂后,被告按約交清全部購商鋪款,原告也向被告交付了商鋪。原告的股東變更,不應(yīng)影響被告行使自己的合法權(quán)益;時代廣場經(jīng)營不善,也不能成為原告不履行合同的理由。原告請求解除商鋪買賣合同,沒有法律依據(jù),該訴訟請求應(yīng)當(dāng)駁回。
被告未提交證據(jù)。
南京市玄武區(qū)人民法院經(jīng)審理查明:
新街口地區(qū)是南京市最繁華、最集中的商業(yè)區(qū)域。位于新街口東北角中山路18號以南的時代廣場,是原告新宇公司開發(fā)建設(shè)的商業(yè)用房。該建筑物為地下一層、地上六層,總面積6萬余平方米。地上第一、二、三層約6000平方米的部分區(qū)域,被分割成商鋪對外銷售給150余家業(yè)主,其他建筑面積歸新宇公司自有。1998年10月 19日,新宇公司與被告馮玉梅簽訂了一份商鋪買賣合同,約定:新宇公司向馮玉梅出。售時代廣場第二層編號為2B050的商鋪,建筑面積22.50平方米,每平方米售價 16 363.73元,總價款368 184元,10月22日前交付,交付后三個月內(nèi)雙方共同辦理商鋪權(quán)屬過戶手續(xù)。1998年10月26日,上述合同在南京市房地產(chǎn)市場管理處登記。合同簽訂后,馮玉梅按約支付了全部價款。1998年11月3日,新宇公司將2B050號商鋪交付馮玉梅使用,但一直未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。1998年,原告新宇公司將時代廣場內(nèi)的自有建筑面積租賃給嘉和公司經(jīng)營。 1999年6月,嘉和公司因經(jīng)營不善停業(yè)。同年12月,購物中心又在時代廣場原址開業(yè)。20xx年1月,購物中心也停業(yè)。這兩次停業(yè),使購買商鋪的小業(yè)主無法在時代廣場內(nèi)正常經(jīng)營,部分小業(yè)主以及嘉和公司的債權(quán)人集體上訪,要求退房及償還債務(wù)。在此期間,新宇公司也兩次變更出資股東。新宇公司的新股東為盤活資產(chǎn)、重新開業(yè),擬對時代廣場的全部經(jīng)營面積進行調(diào)整,重新規(guī)劃布局,為此陸續(xù)與大部分小業(yè)主解除了商鋪買賣合同,并開始在時代廣場內(nèi)施工。20xx年3月17日,新宇公司致函被告馮玉梅,通知其解除雙方簽訂的商鋪買賣合同。3月27日,新宇公司拆除了馮玉梅所購商鋪的玻璃幕墻及部分管線設(shè)施。6月30日,新宇公司再次向馮玉梅致函,馮玉梅不同意解除合同。由于馮玉梅與另一戶購買商鋪的邵姓業(yè)主堅持不退商鋪,新宇公司不能繼續(xù)施工,6萬平方米建筑閑置,同時馮、邵兩家業(yè)主也不能在他們約70平方米的商鋪內(nèi)經(jīng)營。新宇公司為此提起訴訟。
根據(jù)原告新宇公司的申請,法院委托南京大陸房地產(chǎn)估價師事務(wù)所有限責(zé)任公司對被告馮玉梅所購商鋪的現(xiàn)行市場價值進行評估。評估報告確認,該商鋪在20xx年3月3日的價值為531 700元。
審理中,法院主持了調(diào)解。原告新宇公司認為,為使時代廣場真正發(fā)揮效益,經(jīng)營方向和方式必須改變,不可能保留商鋪式經(jīng)營。如果被告馮玉梅與案外人邵家再在時代廣場內(nèi)經(jīng)營商鋪,將影響時代廣場內(nèi)新格局下的整體經(jīng)營。為此,新宇公司不僅愿意給馮玉梅退還全
額購商鋪款,還愿意以承擔(dān)逾期辦理產(chǎn)權(quán)登記過戶手續(xù)違約金的名義,給馮玉梅補款48萬元,用于補償馮玉梅的經(jīng)濟損失。馮玉梅認為,時代廣場走到今天這一步,責(zé)任全在新宇公司,與己無關(guān);新宇公司愿意給付的款項,不夠彌補自己的損失;新宇公司如果真愿意解除商鋪買賣合同,應(yīng)當(dāng)按每平方米30萬元的價格給予賠償。新宇公司認為,全南京市任何一處房產(chǎn)均無30萬元一平方米的價格,馮玉梅提出難以令新宇公司接受的賠償價格,表明其根本不想解決糾紛;這個糾紛不解決,時代廣場固然不能竣工,馮玉梅也別想經(jīng)營。由于雙方當(dāng)事人各執(zhí)己見,調(diào)解未果。
本案應(yīng)解決的爭議焦點是:商鋪買賣合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行還是應(yīng)當(dāng)解除如果解除,應(yīng)當(dāng)在什么條件下解除
南京市玄武區(qū)人民法院認為:
《中華人民共和國合同法》(以下簡稱合同法)第八條規(guī)定:“依法成立的合同,對當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù),不得擅自變更或者解除合同!薄耙婪ǔ闪⒌暮贤,受法律保護!痹嫘掠罟九c被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同,是雙方當(dāng)事人的真實意思表示,該合同合法有效,依法對雙方當(dāng)事人都有約束力。合同簽訂后,馮玉梅履行了給付價款的義務(wù),新宇公司也將商鋪交付給馮玉梅使用。后由于他人經(jīng)營不善,致使時代廣場兩次停業(yè),該廣場內(nèi)的整體經(jīng)營秩序一直不能建立,雙方當(dāng)事人通過簽訂合同想達到的營利目的無法實現(xiàn),這是在簽訂合同時雙方當(dāng)事人沒有預(yù)料也不希望出現(xiàn)的結(jié)局。合同法第五條規(guī)定:“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循公平原則確定各方的權(quán)利和義務(wù)。”第六條規(guī)定:“當(dāng)事人行使權(quán)利、履行義務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則!痹嫘掠罟驹诨厥樟舜蟛糠謽I(yè)主的商鋪后,擬對時代廣場重新進行規(guī)劃布局,爭取再次開業(yè)。被告馮玉梅堅持新宇公司必須按每平方米30萬元的高價回收其商鋪,否則就要求繼續(xù)履行商鋪買賣合同。雖經(jīng)調(diào)解,由于雙方當(dāng)事人互不信任,不能達成調(diào)解協(xié)議,以至新宇公司的6萬平方米建筑和馮玉梅的22.50平方米商鋪均處于閑置狀態(tài)?紤]到馮玉梅所購商鋪,只是新宇公司在時代廣場里分割出售的150余間商鋪中的一間。在以分割商鋪為標(biāo)的物的買賣合同中,買方對商鋪享有的權(quán)利,不能等同于獨立商鋪。為有利于物業(yè)整體功能的發(fā)揮,買方行使權(quán)利必須符合其他商鋪業(yè)主的整體意志,F(xiàn)在時代廣場的大部分業(yè)主已經(jīng)退回商鋪,支持新宇公司對時代廣場重新規(guī)劃布局的工作,今后的時代廣場內(nèi)不再具有商鋪經(jīng)營的氛圍條件。馮玉梅以其在時代廣場中只占很小比例的商鋪,要求新宇公司繼續(xù)履行本案合同,不僅違背大多數(shù)商鋪業(yè)主的意愿,影響時代廣場物業(yè)整體功能的發(fā)揮,且由于時代廣場內(nèi)失去了精品商鋪的經(jīng)營條件,再難以通過經(jīng)營商鋪營利,繼續(xù)履行實非其本意。考慮到時代廣場位于鬧市區(qū),現(xiàn)在僅因雙方當(dāng)事人之間的互不信任而被閑置,這種狀況不僅使雙方當(dāng)事人的利益受損,且造成社會財富的極大浪費,不利于社會經(jīng)濟發(fā)展。從衡平雙方當(dāng)事人目前利益受損狀況和今后長遠利益出發(fā),依照公平和誠實信用原則,盡管雙方當(dāng)事人之間存在的商鋪買賣合同關(guān)系合法有效,盡管馮玉梅在履行合同過程中沒有任何違約行為,本案的商鋪買賣合同也應(yīng)當(dāng)解除。
鑒于被告馮玉梅在履行商鋪買賣合同中沒有任何過錯,在商鋪買賣合同解除后,其因商鋪買賣合同而獲得的利益必須得到合理充分的補償,補償標(biāo)準(zhǔn)是
保證馮玉梅能在與時代廣場同類的地區(qū)購得面積相同的類似商鋪。原告新宇公司同意在商鋪買賣合同解除后,除返還馮玉梅原付的購房價款、賠償該商鋪的增值款外,還給馮玉梅補款48萬元,這一數(shù)額足以使馮玉梅的現(xiàn)實既得利益不因合同解除而減少,應(yīng)予確認。
據(jù)此,南京市玄武區(qū)人民法院于20xx年4月30日判決:
一、原告新宇公司與被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同予以解除;
二、被告馮玉梅給原告新宇公司返還時代廣場內(nèi)編號2B050的商鋪,于本判決生效之日起10日內(nèi)交付;
三、原告新宇公司返還被告馮玉梅的商鋪價款368 184元,賠償馮玉梅商鋪的增值額163
516元,合計531 700元,于本判決生效之日起10日內(nèi)付清;
四、原告新宇公司賠償被告馮玉梅逾期辦理房屋權(quán)屬登記過戶手續(xù)的違約金及其他經(jīng)濟損失48萬元,于本判決生效之日起10日內(nèi)付清。
本案案件受理費7867元、評估費 2650元,由原告新宇公司負擔(dān)。
一審宣判后,馮玉梅不服,向南京市中級人民法院提起上訴。理由是:一、一審已經(jīng)認定雙方之間的商鋪買賣合同合法有效,但卻在既不是當(dāng)事人協(xié)商一致解除、也不存在法定解除條件的情況下,僅憑被上訴人提出的履行合同會對其重新規(guī)劃布局造成影響為由,就判決解除合法有效的合同,于法無據(jù)。二、情勢變更原則是指合同依法成立后,因不可歸責(zé)于雙方當(dāng)事人的原因發(fā)生了不可預(yù)見的情況變更,致使合同的基礎(chǔ)喪失或動搖,或繼續(xù)維持合同原有效力則顯失公平,從而允許變更或解除合同。本案不存在這種情況。首先,時代廣場整體長期歇業(yè)、巨額資金閑置,是被上訴人經(jīng)營、管理不善,經(jīng)營策略錯誤等自身過錯造成的。其次,在開發(fā)、銷售和出租商鋪時,對因經(jīng)營管理不善而導(dǎo)致資產(chǎn)閑置的風(fēng)險,被上訴人應(yīng)當(dāng)預(yù)見,不屬于情勢變更原則所指的情勢。如果將這種商業(yè)風(fēng)險歸類于變更的情勢,那么購房后房價下跌,上訴人也就可以以房價下跌、情勢變更為由要求被上訴人退房,那么契約的穩(wěn)定性及合同的誠實信用則無從談起。再次,即使繼續(xù)履行合同會給被上訴人帶來不利,這也是經(jīng)濟交往中的正常損失,是被上訴人在訂約時應(yīng)當(dāng)預(yù)見的、且應(yīng)當(dāng)由其自己承擔(dān)的商業(yè)風(fēng)險。繼續(xù)履行合同,不會出現(xiàn)顯失公平的后果。因此,本案不適用情勢變更原則。三、因被上訴人經(jīng)營不善造成的后果,與上訴人之間沒有任何關(guān)系。即使為了維護被上訴人的利益,使其避免損失,也應(yīng)當(dāng)由被上訴人與上訴人自愿協(xié)商,通過公平買賣的辦法來解決,不能借助國家強制力來實現(xiàn)。一審為維護被上訴人的商業(yè)利益、公司利益,通過司法程序強制解除合同,是錯誤的。四、商鋪是上訴人的私有財產(chǎn),不經(jīng)上訴人許可,被上訴人無權(quán)對上訴人的私有財產(chǎn)進行估價。一審根據(jù)被上訴人的申請,委托估價師事務(wù)所對上訴人的商鋪進行估價,估價的結(jié)果令上訴人無法接受。被上訴人的48萬元,不能補償上訴人因此蒙受的損失。況且上訴人并未對一審法院提出退還房款、賠償增值款、追究違約責(zé)任等請求,一審法院在沒有當(dāng)事人請求的情況下作出的判決,違背了法律規(guī)定。綜上,一審判決適用法律不當(dāng),請求撤銷一審判決,改判被上訴人實際履行合同,為上訴人辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),并負擔(dān)本案全部訴訟費用。
被上訴人新宇公司答辯稱:一審依照合同法第五條、第六條作出解除雙方合同的判決是正確的。本案訟爭房屋已被拆除,事實上無法繼續(xù)履行合同。一審并未適用情勢變更原則,也未維護被上訴人的商業(yè)風(fēng)險和公司利益。在本案中,被上訴人同意向上訴人支付的違約金和賠償金,足以保證上訴人的利益不受侵害。二審應(yīng)當(dāng)維持原判。
南京市中級人民法院經(jīng)審理,確認一審查明的事實屬實。另查明,被上訴人新宇公司已取得本市中山路18號的土地使用權(quán)證及房屋所有權(quán)證,現(xiàn)正在對時代廣場進行整體布局調(diào)整的施工。
二審審理中,南京市中級人民法院主持雙方當(dāng)事人進行調(diào)解。被上訴人新宇公司表示,可以在本市同類地區(qū)為上訴人馮玉梅購買同等面積的門面房;馮玉梅要求,新宇公司應(yīng)當(dāng)在原地點給其安置同等面積的門面房,并給予經(jīng)濟補償,或者在本市同類地區(qū)給其補償80平方米的門面房。因雙方各執(zhí)己見,致調(diào)解不成。后新宇公司表示,愿意在一審基礎(chǔ)上再給馮玉梅補償各種經(jīng)濟損失20萬元。
二審應(yīng)解決的爭議焦點是:1.一審判決解除合同是否正確2.在權(quán)利人沒有提出請求的情況下,一審在解除合同的判決中一并判決義務(wù)人給權(quán)利人賠償,是否符合程序南京市中級人民法院認為:
上訴人馮玉梅與被上訴人新宇公司簽訂的商鋪買賣合同合法有效。新宇公司在合同約定的期限內(nèi)未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),已構(gòu)成違約,又在合同未依法解除的情況下,將2B050商
鋪的玻璃幕墻及部分管線設(shè)施拆除,亦屬不當(dāng)。合同法第一百零七條規(guī)定:“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責(zé)任!睆倪@條規(guī)定看,當(dāng)違約情況發(fā)生時,繼續(xù)履行是令違約方承擔(dān)責(zé)任的首選方式。法律之所以這樣規(guī)定,是由于繼續(xù)履行比采取補救措施、賠償損失或者支付違約金,更有利于實現(xiàn)合同目的。但是,當(dāng)繼續(xù)履行也不能實現(xiàn)合同目的時,就不應(yīng)再將其作為判令違約方承擔(dān)責(zé)任的方式。合同法第一百一十條規(guī)定:“當(dāng)事人一方不履行非金錢債務(wù)或者履行非金錢債務(wù)不符合約定的,對方可以要求履行,但有下列情形之一的除外:(一)法律上或者事實上不能履行;(二)債務(wù)的標(biāo)的不適于強制履行或者履行費用過高;(三)債權(quán)人在合理期限內(nèi)未要求履行!贝藯l規(guī)定了不適用繼續(xù)履行的幾種情形,其中第(二)項規(guī)定的“履行費用過高”,可以根據(jù)履約成本是否超過各方所獲利益來進行判斷。當(dāng)違約方繼續(xù)履約所需的財力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益時,應(yīng)該允許違約方解除合同,用賠償損失來代替繼續(xù)履行。在本案中,如果讓新宇公司繼續(xù)履行合同,則新宇公司必須以其6萬余平方米的建筑面積來為馮玉梅的22.50平方米商鋪提供服務(wù),支付的履行費用過高;而在6萬余平方米已失去經(jīng)商環(huán)境和氛圍的建筑中經(jīng)營 22.50平方米的商鋪,事實上也達不到馮玉梅要求繼續(xù)履行合同的目的。一審衡平雙方當(dāng)事人利益,判決解除商鋪買賣合同,符合法律規(guī)定,是正確的。馮玉梅關(guān)于繼續(xù)履行合同的上訴理由,不能成立。
考慮到上訴人馮玉梅在商鋪買賣合同的履行過程中沒有任何違約行為,一審在判決解除商鋪買賣合同后,一并判決被上訴人新宇公司向馮玉梅返還商鋪價款、賠償商鋪增值款,并向馮玉梅給付違約金及賠償其他經(jīng)濟損失。這雖然不是應(yīng)馮玉梅請求作出的判決,但此舉有利于公平合理地解決糾紛,也使當(dāng)事人避免了訟累,并無不當(dāng)。在二審中,新宇公司表示其愿給馮玉梅增加20萬元賠償款,應(yīng)當(dāng)允許。
據(jù)此,南京市中級人民法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定,于20xx年9月6日判決:
一、維持南京市玄武區(qū)人民法院的一審民事判決第一、二、三項;
二、變更南京市玄武區(qū)人民法院的一審民事判決第四項為:被上訴人新宇公司賠償上訴人馮玉梅逾期辦理房屋權(quán)屬登記過戶手續(xù)的違約金及其他經(jīng)濟損失68萬元,于本判決生效之日起10日內(nèi)付清。
二審案件訴訟費7867元,由被上訴人新宇公司負擔(dān)。
本判決為終審判決。
商鋪買賣合同2
出售方(甲方):
購買方(乙方):
甲、乙雙方就位于的買賣相關(guān)事宜,協(xié)議條款如下:
一、甲方自愿將紅山駝峰路慧豐小區(qū)一樓商鋪以 人民幣賣于乙方,乙方當(dāng)場一次性全款付給甲方。
二、該商鋪房屋產(chǎn)權(quán)及附加手續(xù),由甲方負責(zé)全部辦理并交于乙方,手續(xù)費用由乙方承擔(dān),上下水、暖、電、氣、網(wǎng)線按國家建設(shè)部門規(guī)定,由甲方配齊。
三、此商鋪甲方于 年 月 日之前交乙方管理使用。
四、此合同一式三份,甲、乙雙方各保存1份,中介人保存1份,簽字后生效,不得反悔。
甲方:乙方: 中介人:
年 月日
《商鋪房屋買賣合同》補充合同
關(guān)于甲方姬君林賣給乙方張純?nèi)A位于上郡南路開光路口以北,上郡路西君正商住樓門面房,由北向南第七、第八兩間門面房,達成以下補充協(xié)議:
于20xx年7月21日之前楊亞峰徹底還清所欠張純?nèi)A陸拾萬元人民幣加利息后,乙方必須交回與甲方所寫的《商鋪房屋買賣合同》并此合同作廢,若楊亞峰于20xx年7月20日前不能還清所欠張純?nèi)A之全款和利息,甲乙雙方所簽《商鋪房屋買賣合同》生法律效力。
甲方: 乙方:
中介證明人:
20xx年10月20日
商鋪買賣合同3
出賣人:__________________________________________(以下簡稱甲方)
本人法定代表人姓名:__________________________
國籍:____________________________________________
身份證護照營業(yè)執(zhí)照號:______________________
住址:____________________________________________
聯(lián)系電話:________________________________________
委托代理人:______________________________________
本人法定代表人姓名:__________________________
國籍:____________________________________________
身份證護照營業(yè)執(zhí)照號:______________________
買受人:__________________________________________
(以下簡稱乙方)
本人法定代表人姓名:__________________________
國籍:_______________
_____________________________
身份證護照營業(yè)執(zhí)照號:______________________
住址:____________________________________________
聯(lián)系電話:________________________________________
委托代理人:______________________________________
聯(lián)系電話:________________________________________
本人法定代表人姓名:__________________________
國籍:___________________________________________
身份證護照營業(yè)執(zhí)照號:______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》、《____市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理規(guī)定》之規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,訂立本合同:
第一條房屋的基本情況甲方自愿將其所有的座落于___________市_________區(qū)_________路(街\巷)_________號_________棟_________單元_________層_________號的房屋出售給乙方,該房屋的《房屋所有權(quán)證》證號為_________(《房地產(chǎn)交____市場準(zhǔn)入證》證號為_________),房屋建筑面積_________平方米,屬_________結(jié)構(gòu),用途為_________,乙方已對該房屋狀況作了了解,愿意購買該房,____省存量房買賣合同。
第二條土地使用權(quán)情況該房屋的土地宗地號為_________,土地使用權(quán)初始取得方式為_________出讓劃撥,《土地使用證》證號為________,使用面積為_________平方米,土地使用年限自_________至_________止。
第三條計價方式及成交價格甲、乙雙議定的上述房屋成交價格為:按_________套建筑面積計算,單價為每平方米人民幣_________元;房屋總價款為人民幣大寫________________元(_________元)。
第四條付款方式及付款期限甲、乙雙方約定付款方式為:
。ㄒ唬┮淮涡愿犊睿阂曳綉(yīng)于_________前將購房款人民幣大寫_________元(_________元)一次性支付給甲方。
。ǘ┓制诟犊睿阂曳綉(yīng)于_________預(yù)付購房款人民幣大寫_________元(_________元)給甲方,并于_________支付購房款人民幣大寫_________元(_________元)給甲方,余款于_________結(jié)清。
。ㄈ┢渌绞剑篲_________________________________________________。
第五條甲方的義
(一)甲方應(yīng)保證所提供的上述房屋的權(quán)屬證書及相關(guān)證明材料的真實、合法、有效。如甲方提供虛的,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)退還乙方全部已付款,并按已付款的_________%支付違約金;給乙方造成損失的,并應(yīng)支付相應(yīng)的賠償金。
。ǘ┘追讲坏脤ο铝蟹课葸M行交易:
(1)司法機關(guān)、行政機關(guān)依法裁定、決定或者以其他方式限制房地產(chǎn)權(quán)利的;
(2)依法收回土地使用權(quán)的;
(3)共有房地產(chǎn),未經(jīng)其他共有人書面同意的;
。4)權(quán)屬有爭議的;
。5)未依法登記領(lǐng)取權(quán)屬證書的;
。6)未經(jīng)抵押權(quán)人同意,轉(zhuǎn)讓或者出租抵押房地產(chǎn)的:
。7)法律、行政法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的其他情形,合同范本《____省存量房買賣合同》。如出售的房屋有產(chǎn)權(quán)糾紛或債務(wù)糾紛,由甲方負責(zé)處理并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如出售的房屋有設(shè)定抵押、出租等情況,甲方應(yīng)告知乙方,并自行約定解決。如因甲方原因不能實現(xiàn)本合同目的,乙方有權(quán)解除本合同,甲方應(yīng)按已付款的_________%支付違約金給乙方。
(三)甲方在辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請時,應(yīng)按房地產(chǎn)行政管理部門的規(guī)定提供相關(guān)證明文件及資料。
。ㄋ模┤缂追椒课莞綄僭O(shè)施(包括煤氣、水管、電線等)老化,存在安全隱患,甲方應(yīng)在房屋交易前將情況如實告知乙方。
第六條房屋交付使用時間甲方應(yīng)于________年____月____日前將上述房屋交付給乙方使用,房屋附屬設(shè)施及室內(nèi)裝飾等(詳見附件
二)一并交付。
第七條甲方逾期交房的違約責(zé)任如甲方不能按期交付房屋,每逾期____日,甲方應(yīng)按日向乙方支付已交付房款萬分之_____的違約金;逾期超過____日的,乙方有權(quán)解除合同。乙方解除合同時,甲方應(yīng)在接到解除合同通知之日起____日內(nèi)退還全部已付款,并按已付款的______%向乙方支付違約金
第八條乙方逾期付款的違約責(zé)任如乙方不能按期向甲方支付購房款,每逾期____日,乙方應(yīng)按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之______的違約金;逾期超過____日的,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)按累計應(yīng)付款的______%向甲方支付違約金。
第九條房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起____日(不得超過____日)內(nèi)向房地產(chǎn)行政管理部門提出申請并如實申報成交價格,辦理房屋轉(zhuǎn)讓登記手續(xù);如因甲方原因,導(dǎo)致不能在____日內(nèi)辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)的,乙方有權(quán)解除本合同,并要求甲方退還全部已付款,并支付已付款______%的違約金及賠償損失。
第十條房屋交易稅費及其他費用的承擔(dān)甲、乙雙方應(yīng)按國家有關(guān)房屋交易應(yīng)納稅費的規(guī)定,繳納各自應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的稅費。在上述房屋_________權(quán)利轉(zhuǎn)移交付使用前,未支付的物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用,按本合同附件四約定支付;在權(quán)利轉(zhuǎn)移交付使用后,使用該房屋所發(fā)生的費用,按本合同附件四約定支付。
第十一條爭議處理本合同履行過程中發(fā)生爭議的,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方約定:
(一)提交貴陽仲裁委員會仲裁;
。ǘ________________________________________________________;
。ㄈ________________________________________________________。
第十二條附件房屋平面圖、房屋四至范圍、房屋附屬設(shè)施狀況、物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用的支付情況作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
第十三條本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
第十四條本合同一式一份,甲、乙雙方各執(zhí)_______份,辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記時送房地產(chǎn)行政管理部門_______份。
第十五條甲、乙雙方約定的其他事項
。ㄒ唬__________________________________________________________;
。ǘ__________________________________________________________;
。ㄈ__________________________________________________________;
。ㄋ模__________________________________________________________。
甲方(簽章):_________
乙方(簽章):_______
法定代表人:_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
委托代理人:_________
________年____月____日
________年____月____日
簽訂地點:_____________
簽訂地點:_____________
附件
附件一房屋平面圖及房屋四至范圍
附件二房屋附屬設(shè)施狀況及室內(nèi)裝飾情況
(1)附屬設(shè)施
。2)室內(nèi)裝飾
。3)其他設(shè)備附件三租賃、抵押和其他所有權(quán)被限制等相關(guān)情況房屋共有人意見:同意出售上述房屋(簽章):________租賃情況:__________________________________________________________抵押情況:__________________________________________________________其他所有權(quán)被限制情況:______________________________________________附件四物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用的支付情況除下列應(yīng)由甲、乙方支付的各項費用外,在簽于____________權(quán)利轉(zhuǎn)移交付使用前未支付、未結(jié)算的費用均由甲方承擔(dān);在簽于_________權(quán)利轉(zhuǎn)移交付使用后,使用該房屋所發(fā)生的費用均由乙方承擔(dān)。
。1)由甲方承擔(dān)的費用:_____________________________________________
。2)由乙方承擔(dān)的費用:_____________________________________________
1.本合同文本為簽約使用文本。簽約之前,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)仔細閱讀本合同內(nèi)容,對合同條款及專業(yè)用詞理解不一致的,可向當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)行政管理部門或省建設(shè)廳政策法規(guī)處(085XXXX271
7)咨詢。
2.本合同所稱存量房,是指已被購買或自建并取得所有權(quán)證書的房屋。
3.本合同文本中涉及到的選擇、填寫內(nèi)容以手寫項為優(yōu)先。
4.本合同文本中選擇內(nèi)容,由買賣雙方協(xié)確定后在空格部位填寫
商鋪買賣合同4
甲方:身份證號:
乙方:身份證號:
上列合伙人本著公平、平等、互利、共擔(dān)風(fēng)險,共負盈虧的原則訂立合伙購買商鋪協(xié)議如下:
一、合伙購買商鋪概況
1.甲乙雙方共同出資購買x號商鋪,商鋪地址位于xx,面積xx平方米。該商鋪單價為每平方米xx萬元,房屋總金額為xx,小寫。該商鋪銷售合同備案號:xxx。
2.本協(xié)議在合伙商鋪存在期間且雙方未解除本協(xié)議時始終有效。
二、出資比例
乙方出資xx元占商鋪總出資的50%。已付首付款壹拾貳萬元整,小寫:1xx年之內(nèi)。
2.同時雙方約定如因該商鋪產(chǎn)生其他未預(yù)計到的費用,該費用也以上述比例分配。
3.雙方依照各自的商鋪產(chǎn)權(quán)份額分配該商鋪經(jīng)營收益,承擔(dān)經(jīng)營期間產(chǎn)生的各種費用。商鋪貸款按揭未付清期間,該商鋪經(jīng)營或出租所得收益首先用于支付按揭,之后不足部分再按比例支付。
三、利益分配與風(fēng)險分擔(dān)
1.商鋪投資所取得的利益(包括市場增值部分)由雙方根據(jù)出資比例平均共享。
2.商鋪投資所產(chǎn)生的費用由雙方根據(jù)出資比例平均分攤。
3.商鋪投資可能發(fā)生的風(fēng)險或損失(包括因不可抗力遭遇的損失、或政府政策原因?qū)е碌姆慨a(chǎn)滅失被征收等情形出現(xiàn))由雙方根據(jù)出資比例平均承擔(dān)。
四、共同投資的下列事務(wù)須有甲乙雙方共同協(xié)商決定。
(1)商鋪出租的價格、時限等有關(guān)事項。
(2)合伙商鋪的轉(zhuǎn)讓。
(3)合伙商鋪的抵押事項。
(4)其他有關(guān)合伙商鋪的占有、使用、收益、處分的重大事項。
五、投資的轉(zhuǎn)讓、出租及經(jīng)營
1.甲乙雙方任何一方擬向第三方轉(zhuǎn)讓自己持有的投資權(quán)益,必須經(jīng)過另一方同意。
2.甲乙雙方任何一方擬向第三方轉(zhuǎn)讓自己持有的投資權(quán)益,另一方具有優(yōu)先購買權(quán)。
3.商鋪必須整體出租,不允許分開出租。
4.若商鋪甲乙雙方共同經(jīng)營或一方經(jīng)營,各種費用雙方另行協(xié)商。
5.本商鋪經(jīng)營事宜需雙方協(xié)商同意方可與承租人簽訂租憑協(xié)議(租憑協(xié)議需雙方簽字才有效,如一方不在可找人代簽但必須有書面證明)。
六、產(chǎn)權(quán)證的辦理
所購商鋪的產(chǎn)權(quán)屬于甲乙雙方共同共有,產(chǎn)權(quán)各占50%,房產(chǎn)證登記為甲方、乙方的名字。土地使用權(quán)證登記為甲方名字(因以甲方名義向銀行貸款,房產(chǎn)證戶主需是甲方銀行才放貸,故土地使用權(quán)證登記在甲方名下)但土地使用權(quán)證屬于雙方共同所有。辦證所需稅費由甲乙雙方按出資比例共同分擔(dān)。
七、違約責(zé)任
1.任何一方不能因為個人的債務(wù)導(dǎo)致共有房產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)受到影響,否則應(yīng)賠償另一方所產(chǎn)生的損失。
2.如甲、乙雙方由于自身的原因在5年之內(nèi)無法支付清與產(chǎn)權(quán)份額相應(yīng)的全部本金加利息,則示為該方(違約方)放棄合伙所購商鋪房屋產(chǎn)權(quán)和土地使用權(quán),另一方向違約方支付其已付的首付款(見第二大條款),則擁有該商鋪房屋全部產(chǎn)權(quán)和土地使用權(quán)份額。
3.雙方任何一方違反本協(xié)議其他內(nèi)容,均應(yīng)賠償給對方帶來的全部經(jīng)濟損失。
八、其他事項
1.由于雙方均為已婚人士,本商鋪甲乙雙方各占的50%的產(chǎn)權(quán)份額屬于夫妻婚后財產(chǎn),如果一方婚姻破裂,需要重新變更產(chǎn)權(quán),則變更產(chǎn)權(quán)所產(chǎn)生的一切費用由需變更產(chǎn)權(quán)那方所付,另一方需積極配合。
2.因此商鋪使用年限為70年,所以在此期間如果一方想把產(chǎn)權(quán)份額留給后代,需變更產(chǎn)權(quán),所產(chǎn)生的一切費用由需變更產(chǎn)權(quán)那方所付,另一方需積極配合。
九、其他條款
1.本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商一致后,另行簽訂補充協(xié)議。
2.本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
十、公證人:
甲方:乙方:
年月日年月日
商鋪買賣合同5
賣方:甲,女,漢族,________年____月____日出生,然后住____省________區(qū)路單元。身份證號 (乙的妻子)。電話: 乙,男,漢族________年____月____日出生,住____省____縣鎮(zhèn)街號。身份證號(系甲丈夫)電話: (以下簡稱甲方) 買方:丙,男,________年____月____日出生,住____省____縣竹____區(qū)路號身份證號。電話: (以下簡稱乙方) 甲方所有的____省____縣鎮(zhèn)建設(shè)路花園苑、然后期工程(一樓)號車庫一間,建筑面積為 20平方米,F(xiàn)甲方?jīng)Q定賣給乙方,乙方明確表示愿意購買。為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,甲乙雙方根據(jù)《民法典》和《民法典》等有關(guān)規(guī)定,訂立以下合同條款:
一、車庫的基本狀況
1、室內(nèi)地面為沙漿找平,室內(nèi)墻面為搓沙,室外正立面為瓷磚貼面。
2、電動卷閘門已安裝,費用已包含在價款中。
3、電已經(jīng)接通,費用已包含在價款中。
二、甲乙雙方約定車庫總價款(包括定金在內(nèi)),然后人民幣壹拾貳萬元整(小寫B(tài)10元)。買賣雙方的稅收由甲乙雙方各自承擔(dān)。
三、乙方于________年____月____日支付給甲方人民幣伍仟元整作為定金。在________年____月____日前甲方將車庫的房屋產(chǎn)權(quán)和國有土地使用證兩證用以及用電戶頭過戶到乙方戶頭上。乙方一次性付清全部價款。
四、甲方務(wù)必保證所賣的車庫沒有轉(zhuǎn)讓給其他單位和個人和沒有設(shè)定抵押、保證不被第三方追償及其他影響買方的利益。如因產(chǎn)權(quán)糾紛給買方造成的損失,由賣方賠償給買方,并且甲方同時承擔(dān)違約職責(zé)。
五、任何一方不得毀約,如有違約,然后違約方支付守約方違約金人民幣兩萬元整。
六、本協(xié)議一式貳份,自雙方簽字之日起并到____縣公證處公證后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份,貳份具有同等法律效力。 甲方: 乙方:________年____月____日________年____月____日 在場人
商鋪買賣合同6
甲方(賣方):_________身份證號:_________ 乙方(買方):_________身份證號:_________
甲、乙雙方就位于 (注意:應(yīng)與商鋪產(chǎn)權(quán)證上的地址一致)的商鋪的整體買賣事宜,根據(jù)《合同法》、《城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律之規(guī)定,雙方在遵循平等自愿、誠實信用的原則下,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條 甲、乙雙方協(xié)商一致,乙方受讓甲方位于_______________的商鋪現(xiàn)房(以下簡稱商鋪),商鋪具體狀況如下:
(1) 產(chǎn)權(quán)證號為 ,土地使用權(quán)證號為。
(2) 商鋪座落在,結(jié)構(gòu)為 磚混。
。3) 商鋪產(chǎn)權(quán)面積 平方米。
。4) 商鋪占用范圍內(nèi)的土地所有權(quán)為 國有 ,國有土地使用權(quán)以 出讓 方式獲得。
(5)商鋪目前部分被租賃(承租人為,租期截止為,租金為,具體詳見租賃合同)。
以上系甲方對商鋪基本情況的陳述,甲方保證對所轉(zhuǎn)讓的商鋪擁有完全的所有權(quán)、處分權(quán)和收益權(quán),不存在任何權(quán)利瑕疵(包括但不限于抵押權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)等)。乙方以甲方的保證和陳述為基礎(chǔ),決定整體買受上述商鋪。
甲方保證本合同生效之日起不得與上述商鋪的承租人再訂立任何有關(guān)租賃性質(zhì)的合同,原租賃合同在未征得乙方書面同意的情況下不得展期、續(xù)租。否則導(dǎo)致商鋪遲延交付的,甲方應(yīng)按每遲延一日 元的標(biāo)準(zhǔn)向乙方承擔(dān)違約金。 第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述商鋪轉(zhuǎn)讓包干價款共計人民幣_________萬元,小寫_________(元)。
乙方的付款方式和付款期限:
本合同生效后乙方應(yīng)向甲方支付給定金人民幣 萬元,合同履行過程中該定金可抵作購商鋪款。
甲方應(yīng)在合同生效后 日內(nèi)將上述商鋪的抵押予以解除,使上述商鋪完全具備過戶至乙方的條件。(注意:解押資金為商鋪的現(xiàn)余抵押貸款額:萬元+萬元借款)
甲方應(yīng)在商鋪的抵押解除后 日內(nèi)將此商鋪過戶至乙方名下,乙方應(yīng)在辦妥上述商鋪過戶手續(xù)的當(dāng)日將價款 元一并支付。(注意:價款為付足上述商鋪的款項)。
如因甲方原因?qū)е律鲜錾啼仧o法按照合同約定的上述時間辦理過戶手續(xù)給乙方,視為甲方重大違約,乙方有權(quán)單方解除合同,甲方除應(yīng)立即退還乙方已付款項及利息(自乙方支付房款之日起至實際退還之日止)外,還應(yīng)向乙方承擔(dān)定金的擔(dān)保責(zé)任。
甲方應(yīng)在合同生效后 日內(nèi)將商鋪過戶至乙方名下,乙方應(yīng)在妥商鋪過戶手續(xù)的當(dāng)日將余款元一并付清。
第三條 上述商鋪的過戶費用按政府的有關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)。
第四條 甲、乙雙方對商鋪的責(zé)任界定以過戶為準(zhǔn),過戶前所有的費用(包括但不限于水電費、物業(yè)費、租金等)由甲方承擔(dān)或享有;過戶后所有的費用(包括但不限于水電費、物業(yè)費、租金等)由乙方承擔(dān)或享有。
第五條 甲方于商鋪過戶至乙方后3日內(nèi)將商鋪交付乙方,具體方式為:甲方以書面方式告知商鋪承租人——商鋪的出租人已變更為乙方,甲方須得到商鋪承租人的書面確認,并且將該書面確認交與乙方,甲方保證承租人從告知之日起開始向乙方繳納商鋪租金。
第六條 如因甲方原因?qū)е律鲜龅纳啼仧o法按照合同約定的時間辦理過戶手續(xù)給乙方,視為甲方重大違約,乙方有權(quán)單方解除合同,甲方除應(yīng)立即退還乙方已付款項及利息(自乙方支付房款之日起至實際退還之日止)外,還應(yīng)向乙方支付違約金10萬元。
如因乙方原因?qū)е缕、八號商鋪無法與甲方履行合同(即過戶至乙方),視為乙方重大違約,
甲方有權(quán)單方解除合同,乙方應(yīng)向甲方支付違約金_________萬元。
第七條 本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方均有權(quán)向商鋪所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第八條 合同未盡事宜,經(jīng)協(xié)商一致,雙方可以訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同不一致的,以補充協(xié)議為準(zhǔn)。 第九條 本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方:________________________乙方:__________________________
住所地:______________________住所地:________________________
電話:________________________電話:___________________________
身份證號碼:__________________身份證號碼:_____________________
___________年_______月_______日
商鋪買賣合同7
出賣人(甲方): 身份證號碼:
買受人(乙方): 身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其位于 的房屋(建筑面積_________平方米,地下室建筑面積 平方米以人民幣 元(大寫:人民幣 )的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金 萬元。如甲方解除本合同,雙倍返還定金;如乙方解除本合同,甲方不予退還定金。
三、甲方于________年____月____日前一次性向乙方支付房款 元。
四、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。甲方提供建造房屋的相關(guān)證明資料等作為交易依據(jù)。待過戶條件成熟時,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。
五、本合同簽訂后,甲方對該房屋的所有權(quán)(使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等)轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方承諾并保證乙方對該房屋享有完全的居住權(quán)以及處分權(quán),甲方不得就該房屋再與他人訂立協(xié)議、合同或其他任何方式的處分。
六、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)當(dāng)于月同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期____日按房價總額千分之一向乙方支付違約金。逾期超過 叁 個月的,乙方有權(quán)解除本合同。合同解約后, 甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并向乙方賠償經(jīng)濟損失 元。
2、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
3、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬,甲方?yīng)按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
4、如因規(guī)劃部門、設(shè)計部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方,如有補償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的依法向買受人住所地的人民法院起訴。
八、特別約定 本合同生效后,甲方不得以任何方式主張合同無效,如本合同被有權(quán)機關(guān)認定為無效合同,則甲方應(yīng)返還乙方所支付的全部房款,并賠償乙方損失 壹拾萬元。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
________年____月____日________年____月____日
商鋪買賣合同8
甲方:有限公司(以下簡稱甲方)
乙方:(銷售員姓名)
。ㄒ韵潞喎Q乙方) 為了加大“撒可豐”復(fù)合肥的銷售量,便于開發(fā)和鞏固市場,本著平等、互利、誠信的原則,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、乙方做為甲方的銷售人員,其報酬和福利津貼等待遇依據(jù)本協(xié)議確定。甲方補助乙方差旅費每人每天100元,電話費每月150元。
二、本協(xié)議的期限為________年,自________年 ____月 ____日至________年 ____月 ____日。
三、甲方指定乙方的銷售區(qū)域為_____________________________________。 其它空白區(qū)域(即甲方在該地區(qū)未指定其他銷售員),經(jīng)甲方同意,乙方可以自行在該區(qū)域內(nèi)銷售。
四、銷售產(chǎn)品范圍:“強麗撒可豐”牌高、中、低濃度復(fù)合肥、BB肥系列、有機肥系列。
五、貨款交付方式:貨款兩清。
六、乙方的基本義務(wù):
1、在甲方指定的銷售區(qū)域內(nèi)進行銷售,不得越界銷售;
2、執(zhí)行甲方制定的統(tǒng)一銷售價格,不得隨意變動;
3、乙方在開發(fā)和維護市場的同時應(yīng)隨時向甲方反饋有關(guān)市場信息、客戶信息資料,出現(xiàn)問題時共同協(xié)商解決;
4、甲方單位工作期間不得兼職;
5、接受甲方對銷售行為的監(jiān)督,如有違反行為,愿接受處罰;
6、遵循甲方的規(guī)章制度,按時上下班; 甲方有權(quán)對乙方進行考勤。乙方在外地出差,應(yīng)用當(dāng)?shù)毓潭娫拡蟾嫫涑霾畹攸c。 乙方每年的出勤日應(yīng)不少于200天。乙方每年出勤超過200天的,甲方給予1000元的出勤補助。
七、甲方的基本義務(wù):
1、負責(zé)統(tǒng)一提供企業(yè)、產(chǎn)品的宣傳資料、包裝、樣品等;
2、保證產(chǎn)品質(zhì)量,如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方承擔(dān);
3、為乙方提供用于業(yè)務(wù)運輸所需要的車輛,但車輛運輸過程中產(chǎn)生的過路費、過橋費、油費等費用由乙方承擔(dān);
4、甲方可以安排乙方為甲方辦理其它公事,公事費用由甲方承擔(dān)。
八、乙方應(yīng)保守在工作期間知悉的甲方的商業(yè)機密,包括:技術(shù)秘密、價格、銷售渠道和客戶資料等,不得泄露給第三人。
九、若出現(xiàn)客戶退貨換貨,由此產(chǎn)生的費用由乙方和客戶協(xié)商解決,甲方不予承擔(dān)。
十、提成方式: 乙方的基本工資為每月_______元。乙方實際完成的銷售數(shù)量少于基本任務(wù) 量 噸的,提成按____元噸計算;乙方實際完成的銷售數(shù)量超過基本任務(wù)量以上的部分,按____元噸計算。
十一、結(jié)算方式:
1、甲方每月按乙方當(dāng)月完成的銷售數(shù)量支付乙方____元噸的提成;
2、每年年終,甲方依據(jù)乙方全年完成的銷售數(shù)量按照本協(xié)議第十條約定的 提成方式進行結(jié)算;
3、甲方有權(quán)扣除乙方銷售總提成金額的10%作為退貨換貨保證金。保證金于下________年度____月在乙方不存在違反本協(xié)議第八條、第九條規(guī)定的行為時自動支付給乙方。
十二、未盡事宜,雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議有同等法律效力。
十三、本協(xié)議一式三份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)一份。
甲方: 咸陽XX公司乙方: 法定代表人:
。ê炞郑_______年 ____月 ____日 ________年 ____月 ____日
商鋪買賣合同9
賣方:______________________________(甲方) 身份證號:__________________________
地址:______________________________ 聯(lián)系電話:________________________________
買方:_______________________________(乙方) 身份證號:__________________________
地址:_______________________________聯(lián)系電話:_______________________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方將自有座落于________市__________區(qū)__________街__________房屋出售給乙方,乙方對甲方出售房屋已作了解并愿意購買。
第二條 甲方出售房屋屬__________房,用途__________,結(jié)構(gòu)__________,總層數(shù)__________層,間數(shù)__________間,房屋建筑面積__________平方米,土地使用權(quán)面積__________平方米。(祥見附件1:房產(chǎn)證及房產(chǎn)證平面圖復(fù)印件)
房產(chǎn)證號:____________________,土地證號:____________________
甲方確保該房屋的合法性、真實性、可靠性,未在該房產(chǎn)上設(shè)置任何抵押、質(zhì)押,未有任何債務(wù)糾紛。乙方有權(quán)在交易前查檔,驗證該房屋權(quán)屬。
第三條 房屋固定裝修應(yīng)保持原狀,房屋內(nèi)附屬設(shè)備等 祥見屋內(nèi)設(shè)備清單 隨房屋一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
第四條 依據(jù)國家法律、法規(guī)、政策,甲方取得該房屋時繳納的公共維修基金隨房屋一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
第五條 甲乙雙方議定上述房產(chǎn)買賣總價款(含裝修、屋內(nèi)設(shè)備和公共維修基金)為人民幣(大寫)__________萬元整 .
第六條 依據(jù)國家法律、法規(guī)、政策,該房屋交易過程中發(fā)生的營業(yè)稅、所得稅、土地增值稅由甲方負擔(dān),契稅、印花稅由甲乙雙方各擔(dān)一半。
第七條 甲乙雙方同意嚴格按照本協(xié)議第八條操作程序辦理該房屋買賣事宜。
第八條 付款和權(quán)屬轉(zhuǎn)移具體程序
1、為了確保交易資金安全,除少量尾款可以直接現(xiàn)金方式支付外,購房款應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)帳方式支付。本協(xié)議簽署之日甲方向乙方提供其接受房款的:
戶名:_______________________
開戶行:_____________________
帳號:_______________________
甲乙雙方同意根據(jù)房屋交易進度分三期支付房款。
2、本協(xié)議簽署之日_______工作日內(nèi),甲乙雙方共同到______________市房屋交易管理部門對甲方的房產(chǎn)證查檔驗證。查檔驗證通過之日,乙方通過銀行轉(zhuǎn)帳方式向甲方支付售房款總額_______%首付款,即______________元人民幣;
3、甲方在收到首付款當(dāng)日,()將房產(chǎn)證原件以及辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移所需的買賣合同、稅票、身份證復(fù)印件等交給乙方并協(xié)助乙方到_______市房屋交易管理部門辦理房屋交易過戶手續(xù)。
4、乙方取得_______市房屋交易管理部門頒發(fā)的房屋權(quán)屬證書和土地權(quán)屬證書之日起_______工作日內(nèi),乙方通過銀行轉(zhuǎn)帳方式向甲方支付第二期售房款總額_______%,即_______元人民幣。
5、房屋尾款_______元人民幣,乙方承諾于_______年_______月_______日之前付清。
乙方根據(jù)付款進度將售房款打入甲方賬戶,甲方收款后給乙方出具收條。
第九條 違約責(zé)任
若甲方房屋產(chǎn)權(quán)有問題不能過戶,甲方退回乙方支付購房款,并賠償乙方同期貸款利息,若乙方延期付款按對等原則承擔(dān)違約責(zé)任。
第十條 本合同一式三份,甲乙雙方簽字生效。甲、乙雙方各執(zhí)一份,第三份交房屋交易管理部門。
第十一條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十二條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
出賣方(甲方)_______________
購買方(乙方)_______________
___________年_______月_______日
商鋪買賣合同10
出賣人:
地址:
法定代表人:
聯(lián)系電話:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
買受人:
地址:
法定代表人:
聯(lián)系電話:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商鋪達成如下協(xié)議:
第一條 項目建設(shè)依據(jù)。
出賣人以______方式取得位于________、編號為___________的地塊的土地使用權(quán)。土地使用權(quán)出讓合同號為______________________。
該地塊土地面積為______,規(guī)劃用途為_______,土地使用年限自_____年____月____日至____年____月____日。
出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商鋪,現(xiàn)定名/暫定名_____。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為_______,施工許可證號為____________。
第二條 商鋪銷售依據(jù)。
買受人購買的商鋪為現(xiàn)房/預(yù)售商品房。預(yù)(銷)售商品房批準(zhǔn)機關(guān)為___________,商品房預(yù)售許可證號為________________。
第三條 買受人所購商鋪的基本情況。
買受人購買的商鋪(以下簡稱該商鋪,其商鋪平面圖見本合同附件一,編號以附件一上表示為準(zhǔn))為本合同第一條規(guī)定的項目中的:
地下一層________號商鋪:
該商鋪平時作為商業(yè)用房,戰(zhàn)時無條件服從國家需要。
該商鋪屬鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),建筑層數(shù)為地下一層。
該商鋪合同約定建筑面積共____平方米,其中,套內(nèi)建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積______平方米。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按套內(nèi)建筑面積計算該商鋪價款:
該商鋪單價為(____幣)每平方米_____元,總金額(____幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整。
第五條 套內(nèi)建筑面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
商鋪交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第____種方式進行處理:
1、雙方自行約定:
(1)以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn),據(jù)實結(jié)算房價款;
(2)產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積的部分,買受人按約定的單價補足房款;
(3)產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積的部分,出賣人按約定的單價返還買受人。
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的`,據(jù)實結(jié)算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按利率付給利息。
買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
因設(shè)計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當(dāng)簽署補充協(xié)議。
第六條 公共部位與公用房屋分攤建筑面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
鑒于人防工程的特殊性,公共部位與公用房屋分攤建筑面積不予計價,雙方同意對產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異部分互不找補。
第七條 付款方式及期限。
買受人按下列第____種方式按期付款:
1、一次性付款
買受人在____年____月____日前付清全部房價款的,出賣人給予買受人占付款金額____%的優(yōu)惠,即實際付款額為(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。
2、分期付款
買受人應(yīng)當(dāng)按以下時間如期將房價款當(dāng)面交付出賣人或匯入出賣人指定的銀行(賬戶名稱:_______________,賬號:_________________)
(1)____年____月____日前支付全部房價款的____%,計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整;
(2)____年____月____日前支付全部房價款的_____%,計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整。
3、按揭付款
(1)買受人應(yīng)于_____年_____月_____日前支付全部房價款的_____%,計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整;
(2)買受人應(yīng)于_____年_____月_____日前支付全部房價款的_____%,計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整;
(3)買受人付清前述首付款后,應(yīng)按銀行要求持有關(guān)材料于_____年_____月_____日前到銀行辦妥按揭貸款手續(xù)。
4、其他方式
第八條 買受人逾期付款的違約責(zé)任。
1、買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列方式處理:
按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在_____日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之____的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過_____日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應(yīng)付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_____(該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金。
2、買受人未按銀行要求持有關(guān)材料按時到銀行辦妥按揭貸款手續(xù)的,視為未按本合同規(guī)定的時間付款,按本條第一款承擔(dān)違約責(zé)任。
3、經(jīng)過銀行審查后,銀行不能為買受人提供貸款或不能提供足額貸款的,買受人應(yīng)自銀行作出此決定之日起_____日內(nèi)自行向出賣人付清房款;否則,買受人應(yīng)按本條第一款承擔(dān)未按時付款的違約責(zé)任。
第九條 交付期限。
出賣人應(yīng)當(dāng)在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第_____種條件,并符合本合同約定的商鋪交付買受人使用:
1、該商鋪經(jīng)驗收合格。
2、該商鋪經(jīng)綜合驗收合格。
3、該商鋪經(jīng)分期綜合驗收合格。
4、該商鋪取得商品住宅交付使用批準(zhǔn)文件。
5、但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期:
(1)遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起_____日內(nèi)通知買受人的;
(2)因重大政策性影響或其他特殊情況,且出賣人在發(fā)生之日起_____日內(nèi)通知買受人的;
第十條 出賣人逾期交房的違約責(zé)任。
除本合同第九條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商鋪交付買受人使用,按下列方式處理:
按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過____日,自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過____日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達之日起____天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____(該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金。
第十一條 規(guī)劃、設(shè)計變更的約定。
經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃變更、設(shè)計單位同意的設(shè)計變更或人防工程特殊需要導(dǎo)致下列影響到買受人所購商鋪質(zhì)量或使用功能的,出賣人應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門批準(zhǔn)同意之日起10日內(nèi),書面通知買受人:
(1)該商鋪結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)___________________________________________。
買受人有權(quán)在通知到達之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復(fù)。買受人在通知到達之日起15日內(nèi)未作書面答復(fù)的,視為接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起____天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按利率付給利息。買受人不退房的,應(yīng)當(dāng)與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。
第十二條 交接。
商鋪達到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第九條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
由于買受人原因,未能按期交付的,視為交付,房屋損毀滅失的風(fēng)險歸買受人,基于該房屋產(chǎn)生的物業(yè)管理等費用由買受人承擔(dān)。
第十三條
出賣人保證銷售的商鋪沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該商鋪不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
第十四條 出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任。
出賣人交付使用的商鋪的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定(附件二)的標(biāo)準(zhǔn)。達不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第__種方式處理:
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。
2、經(jīng)雙方選定的鑒定部門確認后,由出賣人在合理期限內(nèi)恢復(fù)到約定標(biāo)準(zhǔn),或賠償差價。
3、_________________________。
第十五條 出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商鋪正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
1、供水、供電在房屋交付時即達到使用條件;
2、電梯,空調(diào)在房屋交付后_____日內(nèi)達到使用條件;
3其它:________________________________。
如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1、_________________________。
第十六條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
出賣人應(yīng)當(dāng)在商鋪交付使用后____日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案。如因出賣人的責(zé)任,未能在上述期限內(nèi)將應(yīng)由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案,致使買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第項處理:
1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起____日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的_____%賠償買受人損失。
2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的_____%向買受人支付違約金。
3、______________________________________。
第十七條 保修責(zé)任。
雙方詳細約定商鋪的保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等(見附件三)。
在商鋪保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費用由購買人承擔(dān)。
第十八條 物業(yè)管理。
1、前期物業(yè)公司由出賣人選擇,出賣人應(yīng)當(dāng)保證物業(yè)管理公司有較好的聲譽,有相應(yīng)的資格與能力來維護買受人的各項權(quán)利;買受人應(yīng)遵守該物業(yè)公司的管理規(guī)定。
2、首期物業(yè)管理公司的服務(wù)期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,期限屆滿后,業(yè)主委員會有權(quán)根據(jù)法律的規(guī)定,重新選擇物業(yè)公司。
3、物業(yè)管理的時間至少在_____年_____月_____日以前開始,以保證買受人能夠及時享受到相應(yīng)的物業(yè)管理服務(wù)。
第十九條 雙方就下列事項約定:
1、該商鋪所在商業(yè)街的外墻、人防專用設(shè)施及其用房的使用權(quán)歸出賣人;
2、該商鋪所在商業(yè)街的命名權(quán)歸出賣人;
3、本合同所規(guī)定的書面通知是指以郵寄、公告等方式或直接以書面方式告知對方,以郵寄或公告方式通知的,郵寄或公告當(dāng)日視為已通知,郵寄后___日或公告后____日視為通知到達之日。
4、_______________________。
第二十條
買受人的房屋僅作使用,買受人應(yīng)按物業(yè)管理合同約定的經(jīng)營范圍進行經(jīng)營,使用期間買受人不得擅自改變該商鋪的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商鋪有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔(dān)義務(wù)。
出賣人不得擅自改變與該商鋪有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
第二十一條
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第____種方式解決:
1、提交____________仲裁委員會仲裁。
2、依法向____________人民起訴。
第二十二條
本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第二十三條
合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十四條
本合同連同附件共_____頁,一式____份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人____份,買受人______份。
第二十五條
本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十六條
自本合同生效之日起90天內(nèi),由出賣人向_______________申請登記備案。
(以下無正文)
出賣人(簽章):
法定代表人:
委托代理人:
日期: 年 月 日
買受人(簽章):
法定代表人:
委托代理人:
日期: 年 月 日
商鋪買賣合同11
供方(以下簡稱甲方):
需方(以下簡稱乙方):
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,就乙方向甲方購買節(jié)電器產(chǎn)品事宜達成如下協(xié)議:
一、購買產(chǎn)品清單:
二、甲方的權(quán)利和責(zé)任:甲方有權(quán)了解乙方的用電設(shè)備的詳細資料。甲方負責(zé)對乙方相關(guān)人員進行設(shè)備使用操作培訓(xùn)。
三、乙方的權(quán)利和責(zé)任:乙方負責(zé)提供甲方需要的各用電設(shè)備的詳細資料。乙方應(yīng)按本合同規(guī)定的條款如期支付貨款給甲方。
四、運輸和安裝:甲方負責(zé)將設(shè)備運輸至乙方指定的地點,相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。如需甲方安裝調(diào)試設(shè)備,乙方需支付設(shè)備的安裝調(diào)試材料費。為合同總金額的5%。如乙方為非____區(qū)域內(nèi)客戶,則甲方技術(shù)服務(wù)人員的相關(guān)差旅費由乙方承擔(dān)。
五、付款方式:
1、乙方需預(yù)付合同總金額的%,合計元給甲方。設(shè)備安裝調(diào)試完成后日內(nèi)支付合同總金額的%,合計元給甲方。
2、付款方式一律以銀行匯款、貸記憑證或支票形式支付,甲方不收取現(xiàn)金,否則后果自負。
六、售后服務(wù):甲方銷售之產(chǎn)品,主機出現(xiàn)故障________年內(nèi)包換。甲方銷售之產(chǎn)品,如屬甲方選用其他廠家之產(chǎn)品由甲方系統(tǒng)集成,則按照該廠家的售后服務(wù)條款執(zhí)行。以上條款若屬乙方使用不當(dāng)或由不可抗因素造成,則不屬于質(zhì)保范圍。甲方銷售之產(chǎn)品實行________年保修,質(zhì)保期后相關(guān)維修費用由乙方承擔(dān)。
七、違約責(zé)任:甲方產(chǎn)品安裝調(diào)試后節(jié)電率達不到預(yù)期效果,節(jié)電率每下降一個百分點,售價也同比例下調(diào)。乙方必須按合同規(guī)定條款支付貨款,如拖延不付,甲方有權(quán)拆走設(shè)備,乙方必須賠付合同金額30%的違約金給甲方。
八、其它事項:本合同雙方簽字蓋章后生效,未盡事宜由雙方協(xié)商解決。本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
九、備注條款:
甲方:乙方:
銀行帳號:銀行帳號:
開戶銀行:開戶銀行:
電話:電話:
公司地址:公司地址:
合同章:合同章:
簽訂人:簽訂人:
日期:日期
商鋪買賣合同12
出賣人: 身份證號:
買受人: 身份證號:
根據(jù)《中華人民合同法》《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其相關(guān)的法律法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商鋪房達成如下協(xié)議:
一、出賣人,將坐落在華藏寺鎮(zhèn)華干東路(2)號原民族印刷廠一樓東頭磚混結(jié)構(gòu)商鋪一間,建筑面積為50平米,以買賣方式出售給買受人,該商鋪成交價商定為人民幣 8萬元整(大寫:拾捌萬元整。)
二、買受人將商鋪出賣款付清后,由出賣人將商鋪所有產(chǎn)權(quán)交付買受人,并協(xié)助辦理該商鋪過戶手續(xù)。
三、買受人取得商鋪所有產(chǎn)權(quán)而發(fā)生的登記費、過戶費、工本費等費用由買受人承擔(dān)。
四、本合同簽訂后,雙方必須遵守如有一方違約應(yīng)賠償給守約方損失費,按照該商鋪房價款的百分之二十的違約金。
五、本合同一式兩份雙方各執(zhí)一份自簽字后生效。
出賣人:(簽字)
買受人:(簽字)
商鋪買賣合同13
根據(jù)伊寧市市委、政府相關(guān)決定,為妥善安臵和解決失地農(nóng)民就業(yè)與再就業(yè)問題,甲、乙雙方在平等自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就商鋪買賣達成如下協(xié)議:
一、甲方將位于商鋪建筑面積為41.3平方米的商鋪出售給乙方。該商鋪土地使用年限自20xx年6月20日至20xx年3月9日止。
二、雙方約定,該商鋪出售價格按照失地農(nóng)民土地補償臵換標(biāo)準(zhǔn)確定。乙方按照土地出讓合同,限于購臵套兩商鋪。按成本價暫定為每平方米元計算,該建筑出售總金額合計為人民幣(大寫)壹拾捌壹仟柒百貳拾元。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn),差異部分雙方約定按合同單價據(jù)實結(jié)算。商鋪成本價按照最終決算為準(zhǔn),房款多退少補。
三、付款方式:。
四、乙方獲得該商鋪所有權(quán)后,五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;五年后如轉(zhuǎn)讓,甲方有優(yōu)先購買權(quán)。
五、乙方自行承擔(dān)辦理房產(chǎn)證及土地證的相關(guān)手續(xù)費用(包括契稅、維修基金等)。
六、甲方應(yīng)在xx年xx月xx日前將經(jīng)驗收合格的房屋交付給乙方使用。甲乙雙方辦理交房手續(xù)之日起,該房屋的水、電、暖、物業(yè)管理費、衛(wèi)生費等相關(guān)費用由乙方承擔(dān)。交房手續(xù)及日期以乙方簽字或甲方在伊犁晚報公告日為準(zhǔn)。
七、甲方將辦理權(quán)屬登記需由甲方提供相關(guān)資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案后,再通知乙方辦理產(chǎn)權(quán)登記。
八、乙方購買的商鋪需統(tǒng)一委托甲方經(jīng)營管理,甲方按實際租賃情況扣除管理費用后,向乙方支付租金。
九、乙方購買商鋪自行經(jīng)營的,需向甲方書面申請并經(jīng)甲方同意方可經(jīng)營。但經(jīng)營范圍必須服從甲方整體市場的經(jīng)營規(guī)劃,如發(fā)生下列情形之一的,甲方有權(quán)對其進行封門處理,商鋪內(nèi)物品甲方有權(quán)自行決定處理,同時取消乙方自行經(jīng)營權(quán)。該商鋪乙方不可撤銷的委托甲方經(jīng)營管理。
1、擅自改變經(jīng)營范圍及項目。
2、不服從甲方對市場的管理,不按時繳納相關(guān)費用。
3、向第三人轉(zhuǎn)租的。
4、營業(yè)期間無故連續(xù)停業(yè)xx天或xx天停業(yè)xx次。
十、該商鋪的屋面使用權(quán)、外墻使用權(quán)、市場命名權(quán)屬甲方所有。
十一、本合同簽訂后,在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由伊寧市人民法院處理。
十二、本合同一式四份,具有同等法律效力。雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字并公證之日起生效。
商鋪買賣合同協(xié)議書
第一條店鋪的基本情況
出賣方店鋪(以下簡稱該店鋪)坐落于___________;位于第___________層,共__________(套)(間),店鋪結(jié)構(gòu)為_________,建筑面積____________________平方米(其中實際建筑面積____________平方米,公共部位與公用店鋪分攤建筑面積________平方米),店鋪用途為____________________;房地產(chǎn)權(quán)證號為_______________。
第二條價格
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該店鋪售價為人民幣每平方米____________元,總金額為人民幣__________拾_______萬_______千______百_____拾______元整(小寫元)
第三條付款方式
買受方應(yīng)于本合同生效之日向出賣方支付定金人民幣______萬______千______百_____拾______元整(小寫_____元),并應(yīng)于雙方辦好房產(chǎn)過戶手續(xù)之日將該店鋪全部剩余價款付給出賣方。
第四條交付事項
出賣方應(yīng)于收到該店鋪定金之日,將該店鋪交給買受方使用并將該店鋪有關(guān)房產(chǎn)登記證交予買受方。
第五條違約責(zé)任
買受方逾期未付清房款,出賣方有權(quán)終止合同,由此造成的損失,出賣方不承擔(dān)任何責(zé)任及費用,買受方所預(yù)交的定金不予以退還,抵作出賣方損失。雙方任何一方中途毀約,則向?qū)Ψ街Ц杜c定金數(shù)量等額的賠償金。
第六條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
買賣雙方約定在出賣方原房產(chǎn)登記滿5年(即_____年_____月_____日)之日起_____天內(nèi)辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
在買受雙方上述約定時間內(nèi),出賣方協(xié)助買受方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。店鋪所有權(quán)轉(zhuǎn)移產(chǎn)生的一切費用買受方承擔(dān)。
第七條出賣方保證在交易時該店鋪沒有產(chǎn)權(quán)糾紛
有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項等,出賣方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由出賣方承擔(dān)全部責(zé)任。
第八條本合同未盡事項,由出賣方、買受方雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
本合同及其附件(如果有)和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第九條本合同一式_________份,出賣方、買受方雙方各執(zhí)一份,經(jīng)出賣方、買受方雙方簽字之日起生效。
甲方:
乙方:
日期:
商鋪買賣合同14
合同編號:
甲乙雙方依據(jù)《民法典》規(guī)定,經(jīng)充分協(xié)商,就甲方委托乙方制作,達成如下協(xié)議:
一、 產(chǎn)品價格:具體見產(chǎn)品報價單
二.技術(shù)資料提供:甲方向乙方提供經(jīng)批準(zhǔn)有效的產(chǎn)品圖紙及相關(guān)技術(shù)要求(甲方受控的39;電子文檔),圖紙編號為:
三、樣品交期:雙方簽訂合同后,乙方在 自合同簽訂天之內(nèi) 向甲方提供首樣,并附檢測報告,包括圖紙規(guī)定的各項技術(shù)要求指標(biāo)。
四、產(chǎn)品驗收及交付:
1)產(chǎn)品驗收的依據(jù):以甲方提供的產(chǎn)品圖紙、相關(guān)技術(shù)要求及產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù);
2)驗收規(guī)范:乙方模具制作完成后,產(chǎn)品經(jīng)送樣,符合甲方提供的產(chǎn)品圖紙和相關(guān)技術(shù)要求,每個零件均經(jīng)甲、乙雙方確認簽字、封樣,雙方各執(zhí)一份,以作為合格標(biāo)準(zhǔn);
五、產(chǎn)品費用支付條件:
1)產(chǎn)品模具費用總額 元(含17%增值稅);合同簽定 7 天內(nèi),甲方向乙方預(yù)付產(chǎn)品模具費用總額的 40% ,當(dāng)乙方提供首樣后7天內(nèi)支付產(chǎn)品模具費用總額的 40%;樣品經(jīng)雙方確認驗收合格,模具經(jīng)由甲方批準(zhǔn)合格,乙方開具產(chǎn)品模具費用總額元的含17%增值稅發(fā)票后, 天內(nèi)甲方支付完尾款;
六.變更管理合同簽訂后甲方提出合同內(nèi)容修改或產(chǎn)品零件圖紙修改時,乙方有義務(wù)解決,由此產(chǎn)生的費用雙方協(xié)商處理。
七.知識產(chǎn)權(quán)及商業(yè)保密承諾:
1) 乙方不得侵犯甲方的知識產(chǎn)權(quán),并有責(zé)任保守甲方商業(yè)秘密、
2) 本合同所涉的產(chǎn)品技術(shù)圖紙和相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量文件(包括2D和3D),其所有權(quán)均屬甲方所有,未經(jīng)甲方同意,乙方不得向第三方泄露和提供, 由此造成的損失由乙方承擔(dān);
八.所有權(quán)
1)本合同所涉及的產(chǎn)品技術(shù)文件、著作權(quán)及模具所有權(quán),均屬甲方所有,乙方不得干涉甲方對模具的處置權(quán)。乙方負責(zé)保管的,未經(jīng)甲方同意,乙方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn), 否則甲方有權(quán)要求乙方退還模具費并賠償造成的損失。
2)甲方付清模具款后,甲方需要將模具從乙方轉(zhuǎn)出,乙方有義務(wù)對模具進行組裝、防銹和包裝處理,保證模具完好,并配合發(fā)運至甲方指定的地點,運費由乙方承擔(dān)。
九、違約責(zé)任:
1)乙方如不能按合同在規(guī)定期限內(nèi)提供首樣,按延期天數(shù)乘以貨款千分之五作為違約金。
2) 甲方如不能按合同規(guī)定付款,按延期天數(shù)乘以貨款千分之五作為違約金。
3)其他情況的違約責(zé)任按《民法典》規(guī)定執(zhí)行;
十、其它約定:
1) 運輸方式:由乙方負責(zé)送到甲方廠內(nèi),費用由乙方支付
1)本合同發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決的,任何一方均有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
2)本合同未規(guī)定事宜均按《民法典》及相關(guān)法規(guī)處理。
十一、本合同一式二份,甲方、乙方各持一份。
十二、本合同有效期為________年,自雙方簽字蓋章生效。
附產(chǎn)品報價單及保密協(xié)議
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽約代表:
簽約代表:
簽約日期:
簽約日期
商鋪買賣合同15
合同編號:_________________________
合同雙方當(dāng)事人:
出賣人:_________________________________________________________
注冊地址:_______________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________________________________________________
企業(yè)資質(zhì)證書號:_________________________________________________
法定代表人:____________________聯(lián)系電話:_______________________
郵政編碼:_______________________________________________________
委托代理人:____________________地址:__________________________
郵政編碼:____________________聯(lián)系電話:________________________
委托代理機構(gòu):__________________________________________________
注冊地址:______________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:________________________________________________
法定代表人:____________________聯(lián)系電話:______________________
郵政編碼:______________________________________________________
買受人:________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍______________
【身份證】【護照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】【】_______________________
地址:__________________________________________________________
郵政編碼:______________________聯(lián)系電話:______________________
【委托代理人】【】姓名:____________________國籍:_____________
地址:__________________________________________________________
郵政編碼:______________________電話:__________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商鋪達成如下協(xié)議:
第一條項目建設(shè)依據(jù)。
出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權(quán)!就恋厥褂脵(quán)出讓合同號】【土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號】為______________________。
該地塊土地面積為___________,規(guī)劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商鋪,【現(xiàn)定名】【暫定名】___________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
第二條商鋪銷售依據(jù)。
買受人購買的商鋪為【現(xiàn)房】【預(yù)售商鋪】。預(yù)售商鋪批準(zhǔn)機關(guān)為___________,商鋪預(yù)售許可證號為___________。
第三條買受人所購商鋪的基本情況。
買受人購買的商鋪(以下簡稱該商鋪,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準(zhǔn))為本合同第一條規(guī)定的項目中的:
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。
該商鋪的用途為___________,屬___________結(jié)構(gòu),層高為___________,建筑層數(shù)地上___________層,地下___________層。
該商鋪陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商鋪【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共___________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二)。
_________________________________________________________________。
_________________________________________________________________。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商鋪價款:
1.按建筑面積計算,該商鋪單價為(___________幣)每平方米______元,總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計算,該商鋪單價為(___________幣)每平方米__________元,
總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3.按套(單元)計算,該商鋪總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4._____________________________________________________________。
第五條面積確認及面積差異處理。
根據(jù)當(dāng)事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當(dāng)事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
商鋪交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第__________種方式進行處理:
1.雙方自行約定:
(1)____________________________________________________________;
(2)____________________________________________________________;
(3)____________________________________________________________;
(4)____________________________________________________________。
2.雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實結(jié)算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。
買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積
面積誤差比=─────────────×100%
合同約定面積
因設(shè)計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當(dāng)簽署補充協(xié)議。
第六條付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1.一次性付款_____________________________________________。
2.分期付款________________________________________________。
3.其他方式________________________________________________。
第七條買受人逾期付款的違約責(zé)任。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在_____日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_____的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過_____日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應(yīng)付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_____(該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.____________________________________________________________。
第八條交付期限。
出賣人應(yīng)當(dāng)在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第_____種條件,并符合本合同約定的商鋪交付買受人使用:
1.該商鋪經(jīng)驗收合格。
2.該商鋪經(jīng)綜合驗收合格。
3.該商鋪經(jīng)分期綜合驗收合格。
4.該商鋪取得商品住宅交付使用批準(zhǔn)文件。
5._____________________________________________________________。
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起_____日內(nèi)告知買受人的;
2._____________________________________________________________;
3._____________________________________________________________。
第九條出賣人逾期交房的違約責(zé)任。
除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商鋪交付買受人使用,按下列第______種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過_____日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_____的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過_____日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達之日起____天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金。
2._______________________________________________________________。
第十條規(guī)劃、設(shè)計變更的約定。
經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃變更、設(shè)計單位同意的設(shè)計變更導(dǎo)致下列影響到買受人所購商鋪質(zhì)量或使用功能的,出賣人應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門批準(zhǔn)同意之日起10日內(nèi),書面通知買受人:
(1)該商鋪結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)____________________________________________________________;
(3)____________________________________________________________;
(4)____________________________________________________________;
(5)____________________________________________________________;
(6)____________________________________________________________;
(7)____________________________________________________________;
買受人有權(quán)在通知到達之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復(fù)。買受人在通知到達之日起15日內(nèi)未作書面答復(fù)的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。買受人不退房的,應(yīng)當(dāng)與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。____________________________________。
第十一條交接。
商鋪達到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商鋪為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:_______________________________________________________。
第十二條出賣人保證銷售的商鋪沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該商鋪不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。_________________________________________________________________。
第十三條出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任。
出賣人交付使用的商鋪的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定(附件三)的標(biāo)準(zhǔn)。達不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第______種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。
2.__________________________________________________________。
3.__________________________________________________________。
第十四條出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商鋪正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
1.___________________________________________________________;
2.___________________________________________________________;
3.___________________________________________________________;
4.___________________________________________________________;
5.___________________________________________________________。
如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1.___________________________________________________________;
2.___________________________________________________________;
3.___________________________________________________________。
第十五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
出賣人應(yīng)當(dāng)在商鋪交付使用后______日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案。如因出賣人的責(zé)任,買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第______項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
3.___________________________________________________________。
第十六條保修責(zé)任。
買受人購買的商鋪為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。
買受人購買的商鋪為非商品住宅的,雙方應(yīng)當(dāng)以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。
在商鋪保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費用由購買人承擔(dān)。_____________________________________________________。
第十七條雙方可以就下列事項約定:
1.該商鋪所在樓宇的屋面使用權(quán)________________;
2.該商鋪所在樓宇的外墻面使用權(quán)_____________;
3.該商鋪所在樓宇的命名權(quán)______________________;
4.該商鋪所在小區(qū)的命名權(quán)______________________;
5.___________________________________________________________;
6.___________________________________________________________。
第十八條買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商鋪的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商鋪有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔(dān)義務(wù)。
出賣人不得擅自改變與該商鋪有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。_________________________________________。
第十九條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第______種方式解決:1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第二十一條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條本合同連同附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人______份,買受人______份,______份,______份。
第二十三條本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條商鋪預(yù)售的,自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向__________________申請登記備案。
出賣人(簽章):_____買受人(簽章):_____
【法定代表人】:_____【法定代表人】:_____
【委托代理人】:【委托代理人】:
(簽章)(簽章)
______年______月______日
______年______月______日
【商鋪買賣合同集合15篇】相關(guān)文章:
私人商鋪買賣合同_私人商鋪買賣合同范本02-20
商鋪買賣合同優(yōu)秀范本02-10
商鋪買賣合同范本(15篇)02-16
商鋪買賣合同范本15篇02-16
商鋪房屋買賣合同樣本02-10
二手商鋪買賣合同6篇02-13
二手商鋪買賣合同通用版02-15
最新二手商鋪買賣合同范本02-12