實用的買賣合同模板合集九篇
在當今社會，人們對合同愈發(fā)重視，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編為大家整理的買賣合同9篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
買賣合同 篇1
合同編號：
出賣人：簽定地點：
買受人簽定時間： 年 月 日
第一條：標的、數(shù)量、價款及交（提）貨時間 化肥名稱商標或品牌規(guī)格生產
廠家計量單位數(shù)量單價金額交（提）貨時間及數(shù)量合 計合計人民幣金額（大寫）：
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第二條 質量標準：
第三條 出賣人對質量負責的期限
第四條 包裝標準
第五條 合理損耗標準及計算方法
第六條 化肥的所有權自 時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的，化肥屬于 所有。
第七條 交（提）貨方式、地點：
第八條 運輸方式和到達站（港）及費用負擔：
第九條 檢驗標準、方法、地點及期限：
第十條 結算方式、時間及地點：
第十一條 本合同解除的條件：
第十二條 違約責任：
第十三條 擔保方式（也可另立合同）：
第十四條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解；協(xié)商或調解不成，按下列第 種方式解決；
（一）提交 仲裁委員會仲裁
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十五條 本合同自 起生效。
第十六條 其他約定事項：
出 賣 人
出賣人（章）：
住所：
法定代表人
�。ㄕ禄蚝炞郑�
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
買 受 人
買受人（章）：
住所：
法定代表人
（章或簽字）：
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
簽（公）證意見：
簽（公）證機關（章）
經(jīng)辦人：
年 月 日
�。厶崾荆夯式�(jīng)銷企業(yè)應具有相應的主體資格］
監(jiān)制部門： 印制部門：
買賣合同 篇2
甲方（賣方）：北京義紅天勝家居飾品有限公司
乙方（買方）：
一、基本情況：
二、 質量標準：每件藝術品樣式、材質、規(guī)格等均要與在甲方店內
觀看實物為同一物品。
三、 付款方式：現(xiàn)金或銀行卡轉帳
四、 運送：甲方負責運送，運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時
督促乙方對物品的各項指標進行核對，如乙方發(fā)現(xiàn)問題需當場提出，甲乙雙方協(xié)商解決，運送過程中發(fā)生的損壞由甲方承擔。
五、 違約責任：若甲方未能按乙方規(guī)定的時間規(guī)格交貨（交貨時間
以全部貨款到賬的三日內為準），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。
六、 合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由甲乙雙
方協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
七、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合
同執(zhí)行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。
甲方（簽章）：
簽訂日期：年月日
乙方（簽章）：簽訂日期：年月日
買賣合同 篇3
出賣人：簽訂時間：
買受人：簽訂地點：
起始日期：截止日期：計劃金額（元）：
第一條標的、數(shù)量、價款及交（提）貨時間
產品名稱
交貨時間
單位
�。╧g）
數(shù)量
單價
保護價
�。� 元kg）
總金額
（ 元）
第二條質量標準：按《食用菌菌種管理條例》和《無公害江山白菇省級地方質量標準》標準執(zhí)行。檢驗標準、方法、地點及期限；買方于菌種接種之日起0日內提出驗收要求的，按前款規(guī)定的質量標準到買方種菇地驗收。賣方自接到買方在上述期限內提出的驗收要求之日起3日內未辦理驗收的，視為質量不合格。買方在上述期限內未提出要求的，視為質量合格。
第三條白菇菌種的交貨地點、時間及提供方式：和方式為：_____________。
第四條定金：買方在 年 月 日前向賣方支付收購定金______元。交貨時定金（抵作貨款）。定金支付后，因買方違約解除合同的，定金不予退還；因賣方違約解除合同的，應雙倍返還定金。
第五條標的物的所有權自_______時起轉移，但買受人未履行支付款價義務的，標的物屬于_________所有。
第六條運輸方式及運輸費用負擔；由賣方送到買方指定的——投售點。運輸費用由_______方負擔。
第七條結算方式、時間及地點：_______________________________________。
第八條擔保方式（也可另立擔保合同）__________________________________。
第九條菌種瓶的供應及回收和費用負擔：菌種瓶由賣方提供，每個菌種瓶收取押金______元，由買方于菌種出售后_____日內返還菌種瓶時按實際返還的個數(shù)退回。
第十條本合同解除的條件____________________________________________。
第十一條違約責任：違約方按合同總金額的______％向守約方支付違約金。
第十二條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第__種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤籣_____仲裁委員會仲裁；（二）依法向_______人民法院起訴。
第十三條本合同自_______________起生效。
第十四條其他約定事項；賣方必須做好對買方的售后技術指導服務。買方未按賣方的技術指導操作而引起的損害，由買方自負。菌種在有效期內出現(xiàn)質量問題的，由賣方負責調換。
出賣人買受人
出賣人（章）：買受人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號碼；居民身份證號碼；
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
買賣合同 篇4
出賣人(甲方)： 身份證號碼：
買受人(乙方)： 身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自愿將其位于屋(建筑面積平方米)以人民幣元(大寫：人民幣)的價款出售給乙方。
二、乙方一次性支付甲方現(xiàn)金人民幣萬元( 大寫 )。如乙方解除本合同，甲方不予退還。
三、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。甲方提供建造本房屋的相關證明資料等作為交易依據(jù)。待過戶條件成熟時，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產權手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由甲方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。
四、本合同簽訂后，甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等全部權利一并轉讓給乙方。甲方承諾并保證乙方對該房屋享有完全的居住權以及處分權，甲方不得就該房屋再與他人訂立協(xié)議、合同或其他任何方式的處分。
五、違約責任
1、甲方應當于甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，乙方有權解除本合同。合同解約后，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并向乙方賠償經(jīng)濟損失 拾萬 元。
2、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。
3、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應返還乙方房屋價款。
4、如因規(guī)劃部門、設計等部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的依法向買受人住所地的人民法院起訴。
七、特別約定
本合同生效后，甲方不得以任何方式主張合同無效，如本合同被有權機關認定為無效合同，則甲方應返還乙方所支付的全部房款，并賠償乙方損失 元。
八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份。
甲方： 乙方：
20xx年3月20日 20xx年3月20日
買賣合同 篇5
甲方：
乙方：
合作聲明：
1、甲乙雙方為合作伙伴關系，乙方員工有義務全力配合甲方工作，雙方合作目標為“最大程度利益消費者”。
2、如在業(yè)務活動中發(fā)現(xiàn)甲方向乙方員工有正常經(jīng)營范圍之外的不正當行為，包括但不限于贈送禮品、有價贈券、現(xiàn)金和請吃、外出旅游等，乙方視甲方為謀取不正當利益，乙方在處罰違紀員工的同時，將保留向甲方索賠（行賄金額的十倍）的權利，直至終止合作。
3、如甲方需更改企業(yè)名稱、住所地、聯(lián)系方式等，應提前一周書面通知乙方,并提供相應的證件，否則由此產生的損失甲方自負。
鑒于：
甲乙雙方在平等、互利的基礎上就本合同的全部條款進行了認真的協(xié)商，并已對全部內容（包括聲明）達成一致意見。雙方應嚴格信守本合同的全部條款并認真、全面履行，若有違反，則違約方將承擔相應責任。甲、乙雙方本著誠實信用、平等互利、共同發(fā)展的39;原則，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同，并適用于根據(jù)本合同所簽發(fā)的所有訂貨單項下商品交易，具體協(xié)議內容如下：
第一條商品價格
1．1商品價格指經(jīng)甲方與乙方協(xié)商后訂立的買賣價格，該價格包含所有增值稅、關稅等各種應由甲方繳納的稅金及乙方要求的包裝形式的包裝費，運送到訂單上指定地點的費用等一切費用。
1.2甲方之商品價格若調高，應提前30天以書面形式通知乙方，并與乙方協(xié)商新價格。。
1.3價格經(jīng)雙方議定后，甲方在60天內不得調高價格。
1.4甲方提供之商品進價、售價、毛利結構，無法適____市場競爭時，雙方須重新議價。
1.5《商品價格確認單》為本合同書之一部分，以當年度為有效期限，并作為結款之依據(jù)。
1.6如甲方在同等條件下給任何
第三方提供低于給予乙方的價格；則乙方有權按給予
第三方的最低價格作為雙方結算價格，乙方無需通知甲方。
第二條訂貨及交貨
2.
1、甲方送貨應提供乙方之有效訂單及甲方之有效送貨單，甲方如未能依訂單之商品、規(guī)格、數(shù)量、質量、日期送達指定之地點，乙方有權拒收。
2.
2、商品交貨原則
甲方如未能依訂單所載日期到貨或預計在未來某一時間內會供貨不及，則須在訂單所載明的最后到貨日期前，以書面形式通知乙方，如因甲方違約造成乙方對
第三方違約，甲方應負責對
第三方賠償，對此甲方表示同意。
2、3乙方的電子商務平臺為甲方進行推廣，甲方需將產品的每個規(guī)格及品項，提供2個樣品，放到電子商務客服中心，必便消費者在24小時內可隨時參觀了解產品。
第三條商品檢驗及退貨
3.
1、乙方有權在商品之生產地或目的地檢驗商品。商品如未符合訂單之要求、甲方對商品的承諾與描述和國家有關規(guī)定，乙方有權將商品退回，并取消未交貨之訂單。由此而產生的所有費用由甲方承擔，甲方對此表示同意。并于乙方通知單中指定的時間內領回該項退貨商品或由賣場直接退貨，一切費用由甲方承擔。
3.
2、每一份訂單項下之商品被乙方接受并入庫后1個月內，如發(fā)現(xiàn)商品質量等不符合驗收標準，乙方可以要求退貨，并由甲方承擔退貨費用。
3.
3、甲方所提供之商品如發(fā)生滯銷、包裝不良損壞，交貨規(guī)格不符、數(shù)量不符，甲方應無條件接受乙方退貨。
3.
4、退貨貨款及退貨運費從應付貨款中扣除，貨款不足以上扣款，甲方應補足不足部分，甲方對此表示同意。
3.
5、退貨由乙方以書面形式通知甲方，甲方在收到書面通知后7天內負責提走商品或以書面委托乙方托運。否則乙方有權自行處理該批商品，退貨所需各項費用均由甲方承擔。
第四條商品質量
4.
1、甲方所提供之商品應符合中國之國家規(guī)定標準及法律、法令規(guī)定的標準。
4.
2、甲方應對所提供商品質量負全部責任，并承擔因質量問題所引起的一切責任，以及賠償乙方的所有損失。
4.
3、售后服務
4.3．1由于質量問題發(fā)生顧客投訴或退換貨，供貨商必須無條件退貨，有關費用由供貨商承擔，并依據(jù)負面影響要求供貨商承擔全部責任，如發(fā)現(xiàn)引進假冒偽劣產品，造成顧客投訴或曝光的，對供貨商按商品價值以一賠十進行處理，并承擔所有主要責任及連帶責任。
4.3．2甲方提供的原包裝商品內有缺量、缺附件等現(xiàn)象，乙方書面通知甲方，甲方應予以認可。
4.
3.
3、若中國之國家相關職能部門對甲方提供之商品進行抽檢，所發(fā)生的相關費用（含抽檢商品本身價值）由甲方承擔。
第五條商品條形碼及包裝
5.
1、商品包裝的標識應符合中華人民共和國的法律、法規(guī)等有關標識的說明。
5.
2、依銷售上之需要，乙方可要求甲方作量販或集合式包裝，該包裝亦須印有符合規(guī)定之條形碼。
第六條所有權及知識產權
甲方保證所提供之商品皆具有合法的授權生產或銷售，如甲方售予乙方之商品，屬侵犯專利權、商標專用權等知識產權或屬于假冒偽劣商品，而引起的一切法律責任及經(jīng)濟損失，完全由甲方承擔責任。
第七條貨款支付
甲方交付乙方之商品，貨款計算方法依下列方式辦理。
7.
1、貨款計算基準日：
每____月日_之前將上月商品銷售成本貨款匯給甲方（_天銷售一結稱之為____月_結），計算之數(shù)量以甲方交付乙方并在基準日內完成銷售的商品數(shù)量為準。
7.
2、付款支付：
乙方依據(jù)前項計算的結果，向甲方發(fā)出“付款通知單”，并按該付款通知單所列款項向甲方支付貨款。付款條件依供貨商交易合同所列。
7.
3、對支付通知的異議：
甲方對乙方的支付通知若有異議，應于收到乙方付款通知單之日起三天內以書面形式將具體內容通知乙方，超過該期限，視為無異議，甲方對此表示同意。
7.
4、甲方提交增值稅發(fā)票：
甲方應按乙方之規(guī)定將到帳貨款的有效增值稅發(fā)票交至乙方結算中心。甲方如果在乙方所定的日期之前提交無效增稅發(fā)票或錯誤增值稅發(fā)票，造成乙方作業(yè)不及時，貨款的支付日期延至提交有效增值稅發(fā)票后的最近一次貨款支付日。
7.
5、付款條件：
（1）增值稅發(fā)票，發(fā)票金額應與成交價一致。
�。�2）乙方要求的對賬單、付款通知單等單證和乙方要求的其它條件。
7.
6、帳期約定：
7.
7、支付方式：乙方通過銀行進行網(wǎng)上支付，若甲方地址、賬號和開戶行有變，憑公司證明至乙方采購部辦理變更手續(xù)，并由乙方財務簽字蓋XX確認。
7.
8、甲方如不按本合同約定送貨和退貨，乙方有權延期支付貨款，相關責任由甲方承擔。
第八條合同書有效期期限
8.
1、本合同一經(jīng)簽定即發(fā)生法律效力，未經(jīng)協(xié)商任何一方不得擅自變更或解除合同。如確有必要變更或解除，應提前以書面形式通知對方。但變更，終止雙方交易關系之書面通知至少在____日前送達。如終止
合同，甲乙雙方債權、債務關系，在3-6個月內清算完畢，合同解除。合同終止時，乙方有權將甲方未售出之商品全部退還甲方。
8.
2、因不可抗力原因，致使本合同全部或部分不能履行的，可以變更或解除合同，但發(fā)生不可抗力一方應及時以書面形式通知對方。
8.
3、本合同有效期為：自簽訂之日起至________年____月____日止。
第九條爭議解決
9.1本合約執(zhí)行過程中若有爭議，應先以協(xié)商方式解決，如協(xié)商不成，雙方都同意應在乙方所在地的人民法院提起訴訟。
9.2本合同書需經(jīng)雙方核實蓋授權章并由執(zhí)行董事以上人員（或該公司授權人）簽字始得生效。
9.3合同未定事宜，由雙方經(jīng)協(xié)商后的補充協(xié)議形式訂立和明確。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十條其它
10.
1、以下簽名公司職員有權代表各方，保證各方履行合同。
甲方有權簽字人員：乙方有權簽字人員：
10.
2、如因甲方公司需要，上述甲方職員不能代表甲方，則甲方應立即書面通知乙方。如因甲方未立即告知而給乙方造成損失或產生費用由甲方承擔，甲方對此表示同意，且不影響本合同的有效性。
10.
3、下面的地址、電話、傳真為雙方聯(lián)系數(shù)據(jù)。如有更改，雙方應立即通知對方，否則更改方應承擔相關責任。
10.
4、本合同附件：
附件
1、供貨商基本數(shù)據(jù)表附件
2、授權委托書
附件
3、談判記錄附件
4、成本核算表
附件
5、商品確認單附件
6、交易過程需要文件
10.
5、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
10.
6、其它約定：
簽約人（甲方）：簽約人（乙方）：
公司名稱：公司名稱：公司蓋章：公司蓋章：法定代表人：法定代表人：
地址：地址：____日期：____日期
買賣合同 篇6
合同編號：
買受人：安陽永安白蓮坡煤礦XX(以下簡稱甲方)簽定地點：河南安陽
出賣人：(以下簡稱乙方)
簽訂時間：________年____月____日
第一條標的、數(shù)量、價款;
第二條質量標準：國家標準，通過耐壓試驗，絕緣標準符合要求
第三條出賣人對質量負責的條件及期限：質保期________年，質保期內如有任何問題乙方維修或者更換，質保期過后如出現(xiàn)質量問題，乙方提供維修，如需更換配件則收取成配件本費，在接到維修電話后2小時內給予答復，24小時派出技術服務人員到達現(xiàn)場
第四條包裝標準、包裝物的供應與回收：出廠原包裝
第五條隨機的必備品、配件、工具數(shù)量及供應辦法：變壓器使用說明書、變壓器總裝圖(外型圖及油重量、總重量)、銘牌標志圖
第六條標的物所有權自甲方驗收合格之日起轉移
第七條交(提)貨方式、地點：安陽永安白蓮坡煤礦東新XX，現(xiàn)場驗收交貨
第八條運輸方式及到達站(港)和費用負擔：乙方負責運輸，運輸過程中的費用和風險由乙方負責
第九條交貨時間：合同生效后____日內(________年____月____日之前)到貨
第十條檢驗標準、方法、地點及期限：按照技術標準，按合同驗收
第十一條成套設備的安裝與調試：甲方如需指導安裝、調試，乙方需派技術員指導安裝、調試
第十二條結算方式、時間及地點：電匯，驗收合格并由乙方掛賬后次月底支付合同款的95%，剩余5%質保金在質保期滿后付清
第十三條違約責任：交貨期內沒有到貨的，乙方需支付甲方合同總價款10%每天的違約金(除不可抗拒的自然因素)，驗收質量不合格屬乙方違約，乙方需支付甲方20%違約金
第十四條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的可提交____市仲裁委員會仲裁或者依法向人民法院起訴
第十五條本合同自合同簽訂之日起生效
第十六條其他約定事項：本合同一式五份，甲方三份，乙方兩份
甲方代表：乙方代表：
單位名稱(章)：單位名稱(章)：
________年____月____日________年____月____日
買賣合同 篇7
買方： (以下簡稱甲方)
賣方 (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實守用的原則，就甲方向乙方購買商品混凝土的相關事宜，雙方經(jīng)友好協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
建設單位： ;
施工單位： ;
工程名稱： ;
工程地點： 。
第二條 混凝土的標號、單價、數(shù)量、金額(單位：元/m3)
第三條 交貨的時間、數(shù)量、地點
l、甲方應向乙方提供當月混凝土用量計劃單，本周的混凝土用量計劃單和三天混凝土用量計劃單。
2、甲方須提前壹天書面?zhèn)髡婊蚱渌行Х绞酵ㄖ曳剿杌炷恋墓⿷獣r間、標號、準確用量和澆筑部位，如有特殊情況要臨時變更，應至少提前4小時通知乙方，乙方應當按甲方通知的時間、數(shù)量地點完成混凝土的交付任務。
第四條 混凝土款支付方式：
1、甲方需在每月5日前付清乙方所澆筑混凝土款項的80%，超過付款期限的，按照甲方應付款總額的同期銀行貸款利率計算支付乙方違約金。
2、最后一次混凝土款在本項目混凝土主體屋面澆筑完畢后一個月內一次付清 。
3、混凝土貨款由乙方委派專人 持乙方結算單作為收款憑據(jù)，其他票據(jù)和人員一律無效(如變換人員乙方需書面通知甲方方可付款)。
第五條 計量驗收及結算方式
1、該條以下內容的計量驗收及結算方式僅針對甲乙雙方。
2、本工程按車方計重結算，過磅量容重為2300-2450kg/m3，甲乙雙方共同監(jiān)督過磅。
3、每次混凝土澆完后，甲方對過磅量如有疑問必須在混凝土澆完24小時內提出，如未提出則視為雙方認可。
4、結算單上甲方指定簽字人： ，乙方指定簽字人： ，經(jīng)雙方代表簽字認可的混凝土用量結算單是甲方付款的最終結算依據(jù)，以后不再對該依據(jù)作任何補充、修改。
5、非因乙方原因造成工程延續(xù)停工三十天(以甲方最后一次簽收混凝土的日期作為停工日)，甲方應于停工日起十五日內與乙方辦理結算，并于停工之日起三十日內向乙方支付已供混凝土的全部款項。
6、甲方須于每月終了5日內與乙方辦理混凝土的方量結算，甲方不得以任何理由拒絕辦理結算，否則乙方有權停止供應混凝土。
第六條 混凝土質量驗收標準
1、乙方供應的預拌混凝土我國國家標準《預拌混凝土》(GB/T14902—20xx)有關規(guī)定進行驗收，乙方應當在每次混凝土交付(澆筑)完后，向甲方提供該次混凝土7天和28天乙方出具的試壓報告資料。
2、甲乙雙方應對混凝土進行現(xiàn)場見證取樣，甲方作標識乙方負責保養(yǎng)。
3、為了保證混凝土質量，甲方不得指定和提供任何原材料。如甲方有特殊原因指定使用及購買抗?jié)B、膨脹等外加劑，則該部分的質量和資料由甲方保證，乙方保證供應混凝土的質量和資料。甲方需提前15天將提供的外加劑送乙方作相溶實驗和對混凝土有無損害的實驗，經(jīng)乙方同意后方能使用。甲方派人到乙方攪拌站保管和添加。
4、甲方如對混凝土質量有異議，應于主體封頂完畢后90日內提出，并申請專業(yè)機構鑒定，超過異議期，即視為對混凝土質量認可。
第七條 甲方的工作
1、甲方應保證乙方在澆筑混凝土時占道，環(huán)保等城管手續(xù)。由于甲方的相關手續(xù)(如夜間施工等原因)不完善而造成乙方的混凝土損失，甲方應承擔責任。
2、甲方應當在合同簽訂生效后一周內，向乙方無償提供建設工程的施工圖和混凝土澆筑施工進度計劃表。如有變更時，應及時通知乙方并提供變更后的施工圖和施工進度計劃表。
3、在乙方澆筑混凝土前，甲方需完成當次要澆筑混凝土的模板安裝、鋼筋配臵、施工定位放線及其它必要的前期準備工作。
4、甲方保證混凝土在澆筑前，孔樁為無水狀態(tài)，在每次混凝土澆筑完畢后，應當按施工規(guī)范對澆筑后混凝土進行正常振搗和施工養(yǎng)護。對特殊要求的混凝土，甲方應當根據(jù)乙方提出的.指導說明進行現(xiàn)場施工養(yǎng)護。
5、甲方無償向乙方提供施工所需水、電及必要的配套設施。
6、甲方按合同約定按時和乙方辦理結算，不能以其它任何理由推遲辦理結算手續(xù)，否則，由此而造成的一切損失由甲方承擔。
7、因特殊原因雙方無法再繼續(xù)合作時，甲方必須付清所有貨款雙方終止合同乙方退場，否則雙方在未結清本工程所有貨款之前，甲方不得與其他商混公司再簽訂本工程混凝土買賣合同。
8、甲方每次澆筑完混凝土后必須使用塑料薄模進行覆蓋，否則因此產生的質量及裂縫問題由甲方自行承擔與乙方無關。
第八條 乙方的工作
l、乙方應按甲方提供的技術資料和混凝土的等級要求，制作混凝土調配報告，并根據(jù)甲方要求，提供混凝土的檢驗報告，使用水泥和外加劑的出廠檢驗報告單和其它資料等。
2、乙方人員在甲方施工工地交付(澆筑)混凝土時必須服從甲方現(xiàn)場施工管理人員的工作安排，自覺保護甲方現(xiàn)場鋼筋、模板等，維護甲方施工現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。
3、乙方應根據(jù)甲方的需要，對工程特殊部位進行養(yǎng)護的混凝土，向甲方提出必要的指導建議。
4、在正常澆筑時乙方必須保證施工現(xiàn)場有兩臺混凝土泵，每臺混凝土泵每小時泵送混凝土不能少于20m，保證每次均能按甲方的要求提供混凝土供應量，不能滿足供應由乙方承擔甲方相應損失。
5、洗管廢渣乙方必須保證每次澆筑完后負責清理干凈。
第九條 安全文明生產
甲、乙雙方嚴格遵守安全生產規(guī)程，以人為本。乙方不違章冒險作業(yè)，甲方不得強行安排乙方從業(yè)人員在帶有明顯安全隱患的環(huán)境中作業(yè)。
第十條 混凝土損耗
1、在混凝土澆筑前，因乙方原因造成的混凝土損耗由乙方自行承擔。
2、由于甲方的準備工作不充分，導致混凝土無法澆筑或澆筑后影響質量損失，由甲方承擔。
3、混凝土的爆模損失由甲方負責。
第十一條 不可抗力
地震、下雨、政府禁令等不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。雙方免除責任，但應及時通知對方。
第十二條 違約責任
1、乙方逾期交貨，經(jīng)甲方書面催告后三日內，仍無法按合同約定履行，甲方可解除本合同。
2、甲方逾期付款，經(jīng)乙方催告后十五日內，仍無法按合同約定履行，乙方可解除本合同，要求甲方付清全額貨款，并承擔每天本合同混凝土總金額的千分之五的違約金。
3、乙方提供的混凝土質量達不到合同約定時，應賠償甲方的直接經(jīng)濟損失。
第十三條 爭議的解決方式
在合同履行過程中發(fā)生爭議，甲乙方雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向本合同工程所在地人民法院提起訴訟。
第十四條 其它
1、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，自甲乙雙方簽章后生效，。 (以下無正文)
甲 方：
乙 方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
時 間：
時 間：
買賣合同 篇8
賣方(甲方) 身份證號 買方(乙方)身份證號 經(jīng)紀方(丙方)六安市旺居房產經(jīng)紀有限公司
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及國家、省、市有關法律，法規(guī)之規(guī)定，并在公平、自愿、平等協(xié)商一致的基礎上，同意下列房屋進行交易，簽訂本合同，達成以下事項，以期共同遵守(本合同是甲、乙雙方唯一真實有效合同)。
1、甲方所售房屋位于。面積 平方米。
2、房屋價格：甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方所售房屋總金額為元。(￥：
3、付款方式：合同公證時一次性付清。
4、簽訂合同時，甲、乙雙方支付丙方傭金，一次性付清。本合同簽訂后，如甲、乙雙方友好協(xié)商解除合同，互不承擔違約責任，丙方傭金不予退還。
5、房屋交付：甲乙雙方在辦理完房屋買賣手續(xù)，房款交清后房屋產權歸乙方所有。房屋立即交付乙方，房屋質量以交付為準。今后兩證(房產證、土地證)辦理及過戶費用由乙方承擔，甲方無條件配合。
6、甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛、
如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。
7、違約責任：該合同雙方自愿達成，自覺履行。簽合同時，乙方交叁萬元押金給甲方，如乙方不愿再購買甲方的房屋，甲方不予退還叁元押金。如甲方不履行合同，返還乙方叁萬元押金。并賠償叁萬元。
8、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定。
9、本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
10、本合同自甲、乙雙方簽字見證后生效。
本合同一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，丙方存檔一份。
甲方(簽章) 乙方(簽章)
丙方(簽章)六安市旺居房產經(jīng)紀有限公司
六安市旺居房產經(jīng)紀有限公司
經(jīng)辦人：
地 址：金安區(qū)三十鋪鎮(zhèn)鋪小步行街
業(yè)務咨詢：
年 月 日
買賣合同 篇9
原告:上海XX實業(yè)有限公司
法定代表人:錢XX,總經(jīng)理。
聯(lián)系方式:代理人曾鏡同律師
被告:南寧XXX紙業(yè)有限公司
法定代表人:劉XX,董事長。
訴訟請求:
一、判決被告支付原告貨款160000元,并按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率標準支付原告自20xx年2月1日起至本案判決生效之日止的利息;
二、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
20xx年5月15日,原告與被告簽訂了一份合同編號為JDX(NZ)1005046(SB)的《購銷合同》,約定原告向被告供應合同總價格為360000元的流量開關、液位開關及轉子流量計等設備。
《購銷合同》約定發(fā)生糾紛向需方所在地人民法院提出起訴。
《購銷合同》簽訂后,原告依約履行了合同義務,可是,被告只向原告支付100000元貨款,尚欠原告貨款260000元。
經(jīng)原告多次向被告催討, 20xx年10月23日,被告及廣西XXX紙業(yè)有限公司向原告作出《付款計劃》,內容為“經(jīng)過三方詳細核對,由南寧XXX紙業(yè)有限公司及廣西XXX紙業(yè)有限公司欠你公司的貨款分別為260000元及137902.76元,經(jīng)三方友好協(xié)商,現(xiàn)計劃如下的還款計劃,所有貨款397902.76元于20xx年1月31日前全部付清,分別為兩月每月還款15萬元,最后一個月還款97902.76元”,可是,在《付款計劃》作出后,被告僅向原告支付了100000元貨款,到現(xiàn)在為止,被告仍欠原告貨款160000元,而廣西XXX紙業(yè)有限公司并沒有向原告支付過貨款。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》第八條“依法成立的合同,對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保護�！焙汀吨腥A人民共和國民法通則》第一百零八條“債務應當清償。暫時無力償還的,經(jīng)債權人同意或者人民法院裁決,可以由債務人分期償還。有能力償還拒不償還的,由人民法院判決強制償還�！钡确芍�(guī)定,原告特向人民法院提起訴訟,請人民法院公正審理,依法判決,維護原告的合法權益。
此致
橫縣人民法院
原告:上海XX實業(yè)有限公司
法定代表人:
年 月 日
【實用的買賣合同模板合集九篇】相關文章：