實用的買賣合同范文7篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會中,合同的類型越來越多,合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?以下是小編為大家收集的買賣合同7篇,僅供參考,大家一起來看看吧。
買賣合同 篇1
買方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
賣方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
買賣雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協(xié)商并達成如下協(xié)議,共同信守。
第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單位
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
第二條合同總值
第三條原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條裝運港
第五條目的港
第六條裝運期
________分運:
________轉(zhuǎn)運:
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋和長途陸路運輸,防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。
第八條嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:
第九條保險
裝運后由買方投保。
第十條付款條件
1.買方在收到備貨電傳通知后及裝運期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為合同總值的____%,計___________.____________行收到下列單證經(jīng)核對無誤后,承付信用證款項(如果分運,應按分運比例承付):
a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩套副本,注明“運費待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份,注明合同號,信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,注明每包裝物數(shù)量,毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份。
e.提供全套技術文件的確認書一式兩份。
2.賣方在裝船后10天內(nèi),須掛號航空郵寄三套上述文件,一份寄買方,兩份寄目的港________運輸公司。
3.____銀行收到合同中規(guī)定的,經(jīng)雙方簽署的驗收證明后,承付合同總值的____%,金額為________.
4.買方在付款時,有權(quán)按合同第十五、十八條規(guī)定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。
5.一切在中國境內(nèi)的銀行費用均由____方承擔,一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔。
第十一條裝運條款
1.賣方必須在裝運期前45天,用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數(shù)量、發(fā)票金額、件數(shù)、毛重、尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。
2.如果貨物任一包裝達到或超過重____噸,長____米,寬____米,高____米,賣方應在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。
3.買方須在預計船抵達裝運港日期前10天,通知賣方船名,預計裝船日期,合同號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船只,提前或推后船期,買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后30天內(nèi)到達裝運港,從第31天起,在裝運港所發(fā)生的一切倉儲和保險費由買方承擔。
4.船按期抵達裝運港后,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔。
5.在貨物越過船舷脫離吊鉤前,一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤后,一切風險及費用由買方承擔。
6.賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內(nèi),須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方,以致貨物未及時保險而發(fā)生的一切損失由賣方承擔。
第十二條技術文件
1.下述全套英文本技術文件應隨貨物發(fā)運:
a.基礎設計圖。
b.接線說明書、電路圖和氣/液壓連接圖。
c.易磨損件制造圖紙和說明書。
d.零備件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.賣方應在簽訂合同后60天內(nèi),向買方或用戶掛號航空郵寄本條第1款規(guī)定的技術文件,否則買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。
第十三條保質(zhì)條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成、嶄新、未曾使用,并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方對合同貨物的正常使用給予____天的保證期,此保證期從貨物到達____起開始計算。
第十四條檢驗條款
1.賣方/制造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量,簽發(fā)質(zhì)量證書,證明所交貨物與合同中有關條款規(guī)定相符,但此證明書不作為貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù),賣方或制造廠商應將記載檢驗細節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。
2.在貨物抵達目的港之后,買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進行初步檢驗并簽發(fā)檢驗證明書,如果商檢局的檢驗發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量與合同不符,除應由保險公司或船方負責者外,買方在貨物到港____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物,向賣方提出索賠。
3.如果發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符,或貨物在合同第十三條所規(guī)定的保證期內(nèi)證明有缺陷,包括內(nèi)在的缺陷或使用不良的原材料,買方將安排商檢局檢驗,并有權(quán)依據(jù)商檢證書向賣方索賠。
4.如果由于某種不能預料的原因,在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥,買方須電告賣方延長商檢期限____天。
第十五條索賠
1.賣方對貨物不符合本合同規(guī)定負有責任且買方按照本合同第十三條和第十四條規(guī)定,在檢驗和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠時,賣方在征得買方同意后,可按下列方法之一種或幾種理賠:
a.同意買方退貨,并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方,并承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用,包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監(jiān)管保護所退貨物的一切其他必要的費用。
b.按照貨物的質(zhì)量低劣程度、損失程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定、質(zhì)量和性能的部件替換有瑕疵部件,并承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用,新替換部件的保質(zhì)期須相應延長。
2.賣方在收到買方索賠書后一個月之內(nèi)不予答復,則視為賣方接受索賠。
第十六條不可抗力
1.簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約,履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。
2.受阻方應在不可抗力發(fā)生或終止時盡快電告另一方,并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
3.如果不可抗力事故持續(xù)超過120天,另一方有權(quán)用掛號航空郵寄書面通知,通知受阻方終止合同,通知立即生效。
第十七條仲裁
雙方對執(zhí)行合同時發(fā)生的一切爭執(zhí)均應通過友好協(xié)商解決,如果不能解決,按(____)項仲裁。
。1)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會,根據(jù)該會的仲裁程序進行仲裁。
。2)提交雙方同意的第三國仲裁機構(gòu)仲裁。
仲裁機構(gòu)的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執(zhí)行,仲裁費用由敗訴方承擔,除非仲裁機構(gòu)另有裁定。
仲裁期間,雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭議部分之外的其他條款。
第十八條延期和罰款
如果賣方不能按合同規(guī)定及時交貨,除因不可抗力者外,若賣方同意支付延期罰款,買方應同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除,但罰款總額不超過延期貨物總值的5%,罰款率按每星期0.5%計算,少于7天者按7天計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期10個星期時,買方有權(quán)取消合同。盡管取消了合同,但賣方仍須立即向買方交付上述規(guī)定罰款。
第十九條附加條款
________________________________________________________________.
________________________________________________________________.
________________________________________________________________.
________________________________________________________________.
本合同由雙方于____年__月__日在____市用____文簽署。正本一式____份,買賣雙方各執(zhí)__份。本合同以下述第()款方式生效。
1.立即生效。
2.合同簽署后____天內(nèi),由雙方確認生效。
買方:____________
簽名:____________
賣方:____________
簽名:____________
簽署日期:____年__月__日
買賣合同 篇2
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人(原審被告):某某建設集團有限公司,住所地:某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人:某某 職務:董事長。
被上訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區(qū)某某北路 號111室。
原審被告:某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。
負責人:某某,經(jīng)理。
上訴請求:
1、依法撤銷某某火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實和理由:
上訴人因不服某某火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據(jù)的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的,但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關證據(jù)存在異議的,且原告起訴的.證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同?墒牵撆袥Q卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
。ㄒ唬┰撆袥Q對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題?墒聦嵤牵Y(jié)算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項并無直接因果關系。另:該判決認定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
。ㄈ┰撆袥Q認定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認為,未經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證和法院認證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價款,至于雙方存在的經(jīng)濟損失必須有經(jīng)濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù),該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經(jīng)濟損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。上訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認,且對20xx年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復雜,不但涉及承攬工程款項的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應當主持調(diào)解,并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此,上訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程序違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
上訴人: 某某建設集團有限公司
20年 月日
買賣合同 篇3
供方: 需方:
根據(jù)xx縣種草方案,供方積極組織需方草種貨源,雙方本著誠實守信、認真實施好項目為基礎,服務地方畜牧業(yè)發(fā)展為目的簽定本合同,共同遵守:
一、種子質(zhì)量標準:
以國外供貨商提供的種子質(zhì)量檢驗報告或國內(nèi)官方檢驗報告為準。
二、付款方式:
需方于貨到后三十日內(nèi)付清全部貨款。
三、運輸方式及運費負擔:
合同簽訂后,供方按照需方要求的供貨時間,將貨物運至xx縣生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展中心,運輸費用由供方負責。
四、需方收到貨物后應驗收
如因運輸造成的損失,需方應及時向供方提供詳實的證據(jù),由供方追索承運單位并進行賠償或經(jīng)濟補償;如因貨物質(zhì)量明顯與合同指標不符,需方須在收貨后45日內(nèi)持xx省牧草種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心出據(jù)的檢驗證明和真實樣品,可以向供方提出賠償要求;如因需方儲運、種植管理技術等原因造成的質(zhì)量問題,不屬于供方責任。
五、免責條款
供需雙方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向?qū)Ψ酵▓,以減輕可能給對方造成的損失,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
六、如發(fā)生合同爭議,供需雙方應本著實事求是和互諒互讓的友好態(tài)度協(xié)商解決。如協(xié)商不成,任何一方可向供方所在地法院提出訴訟。
七、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商可另訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
八、本合同一式四份,原件或傳真件簽訂后具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
供方代表: 需方代表:
供方單位: 需方單位:
年 月 日 年 月 日
開戶單位:
開戶行:
賬號:
買賣合同 篇4
買受方: (以下簡稱甲方)
出賣方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,依照平等互利的原則,為明確買賣雙方的權(quán)利和義務,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 砂石料概況
1.1 砂石料名稱 :(應填寫砂石料全稱)
1.2 砂石料規(guī)格 :(應填寫詳細的規(guī)格,不可簡化)
1.3 砂石料產(chǎn)地 :(應填寫詳細的產(chǎn)地,不可簡化)
第二條 砂石料數(shù)量
2.1本合同標的物數(shù)量及交貨時間按照(2.2或2.3)款的規(guī)定執(zhí)行。
2.2甲方定量購買乙方的砂石料,具體數(shù)量及交貨時間見下表:
2.3 乙方同意按甲方的計劃向甲方銷售砂石料,乙方保證在甲方向其提交購買計劃的 日內(nèi)交貨。
2.4雙方結(jié)算時如實際數(shù)量與2.2款規(guī)定的數(shù)量或甲方提交的計劃的數(shù)量不一致時,按實際的數(shù)量結(jié)算。
第三條 合同價款
砂石料單價:(根據(jù)不同規(guī)格寫單價,寫明是綜合單價還是單一單價,如果是綜合單價,就應包括砂石料費、砂石料的裝、卸、運以及所有不可預見的費用,并應說明在合同履行期間不再因國家政策及市場價格變化而調(diào)整;如果是單一費用,就指砂石料費。涉及體積和重量的換算,請參見國際換算表)
第四條 付款
4.1甲乙雙方在每月的日前核對砂石料的數(shù)量、計算出當期的價款,并加蓋
有效印鑒或簽字確認。
4.2付款方式雙方約定如下:。
4.3付款時間約定如下: 。
4.4 在甲方支付價款時乙方應同時提供有效發(fā)票并自行完稅,否則甲方有權(quán)在其結(jié)算款中扣除比對應稅率高2%的貨款,用于購買稅票。
4.5乙方應委托一人專門辦理結(jié)算手續(xù),結(jié)算時應提供蓋有乙方公章的授權(quán)委托書、身份證復印件及開戶名稱與乙方名稱相同的銀行賬號。
第五條 砂石料質(zhì)量(技術)標準
5.1 質(zhì)量標準為: (詳細填寫質(zhì)量標準和技術要求,不可省略或簡化,包括塊石和毛石的質(zhì)量和技術要求) 。
5.2 主要技術指標為:(包括塊石和毛石的技術指標、粒徑大小等)
第六條 砂石料交付和運輸
5.1本合同標的物的交付按(5.2或5.3)款的規(guī)定執(zhí)行。
5.2本合同由乙方負責送貨時,交貨地點為 (一般為甲方的工地,須寫明具體地名)。 貨物運抵甲方指定的交貨地點后,乙方的運送人員應聽從甲方合理的安排和指揮,甲方也應及時驗收。
貨物在運至指定的交貨地點之前,貨物的所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移,貨物在途毀損、滅失的風險由乙方承擔。
運輸工具及有關人員在運輸途中(包括返程)的一切風險均由乙方承擔。
運輸費用由乙方承擔,甲方不再另行支付。
5.3本合同的標的物由甲方自提時,交貨地點為:(一般為乙方的倉庫,須寫明具體地名)。
乙方應在約定的交貨日期準備好貨物,并安排好裝車(船)的設備和人員。
第七條 砂石料驗收
7.1在乙方將貨物運抵約定的交貨地點或在甲方提貨時,甲方應對貨物進行驗收,包括對貨物數(shù)量和質(zhì)量兩個方面的驗收。甲方指定的驗收人員為 。
7.2 對質(zhì)量的驗收方式為:(選擇全部或抽樣驗收的方法) 。
7.3在對貨物的質(zhì)量進行驗收時,對貨物憑目測不能發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,甲方應在日內(nèi)書面提出,乙方對此有異議的,可申請(如某質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu))檢測,如經(jīng)檢測貨物不存在質(zhì)量問題,檢測費用由甲方承擔,反之,由乙方承擔。
7.4對貨物數(shù)量的驗收采用以下方法進行:(建議現(xiàn)場單車收方,并一車一單開具收據(jù))。
第八條 雙方義務
8.1 甲方的義務
8.1.1 按合同約定付款時間支付砂石料價款。
8.1.2 按合同約定時間、地點接收砂石料,并及時進行驗收。
8.1.3 安排專門人員接收、驗收砂石料。接收時,該專門人員負責安排運輸車輛進場和卸料;進行驗收后,按照一車一單制給運料司機開具相應簽收證明或收據(jù),不得不開和延開。
8.1.4 其它:(如無內(nèi)容,在空白處劃上線) 。
8.2 乙方的義務
8.2.1 按合同約定的數(shù)量、質(zhì)量或技術標準交付砂石料。
8.2.2 按雙方約定的時間(期間)交付(供應)砂石料。
8.2.3 按合同約定運輸方式將砂石料運至交付地點并承擔運輸費用。
8.2.4 確保足夠的供料能力,每天砂石料供應量不得低于 ,每月 號之前提供上月供應砂石料的發(fā)票。
8.2.5 在運輸過程中,可自行確定運輸路線和批次,但必須保證甲方的施工需要,不得因供料不及時造成甲方施工工期的延誤。
8.2.6 在甲方提出質(zhì)量異議之日起 日內(nèi)按甲方要求承擔砂石料的更換或退貨義務。
8.2.7若因業(yè)主計量支付原因造成貨款不能及時支付,乙方予以理解。
8.2.8 其它:(如無內(nèi)容,在空白處劃上線) 。
第九條 違約責任
9.1 甲方的違約責任
9.1.1不能按合同約定及時接收、驗收,應提前24小時通知乙方,否則賠償因此給乙方造成的損失。
9.1.2不能及時提供場內(nèi)通道、現(xiàn)場空地,應提前24小時通知乙方,否則應賠償因此給乙方造成的誤工費。
9.2 乙方的違約責任
9.2.1 未按合同約定的數(shù)量提供標的物,應按(建議按x元/噸)標準向甲方支付違約金,違約金不足以賠償甲方損失的,還需賠償甲方損失。
支付違約金及賠償損失不能免除乙方繼續(xù)履行的義務,甲方有權(quán)選擇是否需要乙方
繼續(xù)履行。
9.2.2未按質(zhì)量或技術標準交付標的物,賠償因此給甲方造成的損失;若在甲方要求的期限內(nèi)仍不能達到合同約定的標準,甲方有權(quán)解除本合同。
9.2.3未按合同約定時間交貨,每延期一天,承擔延期交貨部分貨款總值的 %違約金,最高不超過合同總價的 %;在甲方催告后日內(nèi),仍不能按期供應,甲方有權(quán)解除合同。乙方若提前交貨,甲方有權(quán)拒收。
9.2.4 未按合同約定將標的物運至指定地點,視為未交付,乙方應賠償甲方因此受到的損失。
第十條 合同變更
10.1 甲方變更所需砂石料的品種、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、運輸方式、交付地點等事項時,應提前 日以書面形式通知乙方,否則,乙方仍可按照原約定供貨。
10.2甲方如因?qū)嶋H需要發(fā)生變化(如工程設計發(fā)生變更等),甲方可解除合同,但應在規(guī)定的交貨日期前 天以書面形式通知乙方。
10.3在合同履行過程中,乙方不能按合同約定向甲方交付砂石料時,應在情況發(fā)生之日起 日內(nèi)書面通知甲方,除因甲方的原因外,乙方應承擔由此給甲方造成的損失,甲方有權(quán)解除本合同。
10.4雙方應對合同變更的相關事宜另行訂立補充協(xié)議。
第十一條 不可抗力
11.1 不可抗力的范圍包括:(寫明不可抗力的具體事件) 。
11.2 一方如因不可抗力無法履行合同時,應及時通知對方并采取有效措施將損失減少到最低限度。
11.3 一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的,當不可抗力因素消除后,另一方認為合同沒有履行必要的有權(quán)解除本合同,但不能免除遲延方的違約責任。
第十二條 爭議的解決方式
12.1 因履行本合同及與本合同有關的任何爭議,雙方應協(xié)商解決;
12.2 協(xié)商不成,依法向甲方公司注冊地法院提起訴訟或仲裁委員會提起仲裁。
第十三條 本合同的簽訂地點為:
第十四條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條 本合同一式 份,雙方各執(zhí) 份。
第十六條 本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商。
出賣方(甲方): (公章) 買受方(乙方):(公章)
法定代表人或授權(quán)委托人: 法定代表人授權(quán)委托人: 地 址: 地 址:
電 話: 電 話:
開戶銀行:
帳 號:
年月
日開戶銀行:帳 號: 年月 日
買賣合同 篇5
買方:(以下簡稱甲方)
賣方:(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商,就購買東方紅拖拉機事宜特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 機械的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量及價格
二、 合同價格
機械總價格為人民幣(大寫): 本合同總金額不準做任何變更與調(diào)整。
三、 付款方式
機械驗收合格,調(diào)試、運轉(zhuǎn)正常,甲方無疑問后,甲方向乙方支付合同總價100%貨款。
四、 交貨與驗收
1、 交貨地點:按甲方指定地點。
2、 交貨時間:合同生效后日內(nèi)。
3、 乙方將貨物一次運至交貨地點。并于到貨前24小時將到貨名稱、型號、數(shù)量、外形尺寸及注意事項等,以書面形式通知甲方。
4、 機械由乙方負責運輸,在運輸過程中有任何損傷或丟失,由乙方負責;
5、 機械到達指定地點,甲乙雙方均須在場并確認機械的完好性后,由甲方驗貨。乙方應按甲方安排的時間派人到現(xiàn)場,對機械進行清點驗收,并簽字確認。若發(fā)現(xiàn)機械有缺件,損壞,乙方負責補齊或收回。如乙方不按時到達,甲方有權(quán)進行檢驗,并對缺件、損壞做記錄,乙方應認可并負責解決。
6、 乙方負責機械調(diào)試,直至正常運行。最終驗收在此之后進行。如機械不能通過驗收,乙方應退貨,退還甲方所有金額。
7、 乙方應自帶用以調(diào)試過程中所需的各種工具、儀器儀表及易損件。
五、 機械質(zhì)量保證與售后服務
1、 乙方應嚴格按照國家有關標準和規(guī)定進行檢驗,機械全部均為全新未用過的,以確保質(zhì)量,機械須經(jīng)技術檢驗,符合國家相關標準才能出廠。
2、 乙方負責免費為甲方培訓操作及維修人員。包括:基本原理,操作使用和維修保養(yǎng)。
3、 機械進行正常使用后,乙方應定期回訪使用方。
六、 違約責任
1、 乙方不能按期交貨,除不可抗拒因素外,乙方應向甲方支付延期違約金,每日按合同總價的0.03%金額計算。
2、 甲方延期付款時(正當拒付除外),應向乙方支付延期違約金,每日按合同總價的0.03%金額計算。
3、 雙方必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關違約責任規(guī)定。
七、 合同的變更
本合同履行期間,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,雙方簽訂書面變更協(xié)議。未經(jīng)雙方簽署書面協(xié)議,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成的損失,由責任方承擔。
八、 合同糾紛的解決
1、 甲乙雙方若發(fā)生合同糾紛,應本著互諒互讓、互相尊重、和平友好的原則協(xié)商解決。
2、 若雙方不能通過協(xié)商達成協(xié)議,可根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》和《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,向當?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。
3、 如果有附件,附件也是本合同不可缺少之組成部分,具有同等法律效力(甲乙雙方簽字后生效)。
九、免責條款
本合同因不可抗力而無法履行時,雙方按國家有關法律規(guī)定處理。
十、其它約定事項
本合同未盡事宜,可由甲乙雙方商定,并簽署書面補充協(xié)議。補充協(xié)議為本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
十一、 附則
1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同一式 _____份,雙方各執(zhí) _____份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣合同 篇6
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為買賣 機械先行試驗,經(jīng)雙方同意訂立協(xié)議如下:
第一條 乙方向甲方購買后列標示機械,約定先行試驗后如合意時,即行成交;甲方允諾于合同成立日起一星期內(nèi),由甲方將買賣標的物運到乙方工廠。
第二條 試用期間以一日為限,自接到機械的翌日起算。
第三條 前項試用如不合意時,乙方應即將機械退回以作買賣不成立。前項退回所需運費由乙方負擔。
第四條 在試用期間,乙方對買賣機械有自由使用之權(quán),而對因此造成的損害乙方應負賠償之責。但其損害系因制造欠妥,或因運輸中損壞的不在此限。
第五條 試用期間屆滿乙方不立刻表示,并未將機械退還甲方時,視為試用合格買賣應即成立。
第六條 買賣價款議定為人民幣 元整,于合同成立同時由乙方繳付保證金人民幣 元整,甲方如數(shù)收訖。如買賣成立時本保證金應充作價金的一部分,如買賣不成立由甲方全數(shù)返還。
第七條 試用后乙方認為不合格,或試用尚未完畢需要繼續(xù)試用時,可以向甲方請求更換或延長期間,但甲方不同意時可拒絕。
第八條 試用后如乙方認為合格的,應于試用期終止日起算 日內(nèi)將貨款全部付清,不得拖延短欠。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
買賣合同 篇7
出售人(甲方):
身份證號或組織機構(gòu)代碼證號:聯(lián)系地址:代理人:身份證號:聯(lián)系地址:
買受人(乙方):
身份證號或組織機構(gòu)代碼證號:聯(lián)系地址:代理人:身份證號:聯(lián)系地址:
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權(quán)法》、《房屋登記辦法》、《城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理規(guī)定》等法律、規(guī)章的規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商,本著平等互利的原則,就該存量房買賣的有關事項達成一致,訂立本合同。
第一條房產(chǎn)基本情況
1、甲方房產(chǎn)(下稱該房產(chǎn))座落于,建筑面積:平方米,房屋用途為,《房屋所有權(quán)證》號為,(若上述表述與房屋登記簿不符,則以房屋登記簿記載內(nèi)容為準)。
第二條甲方對該房產(chǎn)現(xiàn)狀的聲明
甲方(及產(chǎn)權(quán)共有人)保證該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債務糾紛,若發(fā)生概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方負責賠償。甲方應向乙方如實說明該房屋的下列情況:
1、抵押情況(以選擇條款為準):
(1)未設定抵押;
(2)向抵押,借款元。抵押權(quán)人已書面同意抵押人出售抵押物,所得款項用于歸還借款。
2、出租情況(以選擇條款為準):
(1)未出租
(2)出租給,租賃期限為自年月日至年月日。承租人已明確表示放棄優(yōu)先購買權(quán)。
3、甲方就出售房屋的質(zhì)量,附屬設施、室內(nèi)裝飾和使用情況說明如下:
第三條乙方對購買情況的聲明
1、乙方已親自實地看房,并對該房產(chǎn)的現(xiàn)狀及疑慮詢問過甲方,在明確甲方所告知的事項后自愿簽訂本合同。乙方已親自審查過該房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)相關權(quán)屬信息資料,了解產(chǎn)權(quán)相關信息,愿意購買該房產(chǎn)。
2、乙方保證所提供的相關資料完整、真實、合法、有效,否則由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔。
第四條房產(chǎn)成交價
甲乙雙方商定上述房產(chǎn)成交價為人民幣(大寫):(¥:)(包括□、不包括□)該房產(chǎn)的附屬設施、設備等物品(物品內(nèi)容可另立清單附件)。
第五條交易定金
為了表示乙方向甲方購房的誠意及保證購房合同的正常履行,乙方須于年月日時向甲方交納元的購房定金,合同生效后,定金[沖抵房款]、[返還乙方]。
第六條房款交付該房屋買賣價款為元。乙方按下列第種方式按期付款:
1、一次性付款:
2、分期付款:
3、其他方式:
第七條房屋的交付
甲、乙雙方按第款約定該房交付日期:
1、合同簽署之日起日內(nèi),甲方向乙方交付該房;
2、甲方在收到乙方全部房價款之日起日內(nèi),甲方向乙方交付該房。
3、甲方在約定的時間內(nèi)通知乙方進行驗收交割。乙方應在收到通知之日起日內(nèi)對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后,雙方簽訂房屋交接書,甲方將房屋交付乙方。
第八條有關稅費
在辦理房地產(chǎn)交易、登記手續(xù)時,國家規(guī)定的有關稅、費按第款約定承擔:
1、各自承擔國家規(guī)定應繳納的稅、費;
2、所有稅、費由甲方承擔;
3、所有稅、費由乙方承擔。在房屋權(quán)利轉(zhuǎn)移前,未支付的物業(yè)管理費、水、電、燃氣、通訊、有線電視等費用,按第款約定支付:
1、全部由甲方支付;
2、全部由乙方支付;
第九條有關房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記
自本合同簽訂之日起日內(nèi),乙方向黃山市房地產(chǎn)市場產(chǎn)權(quán)管理處申請辦理房地產(chǎn)交易與房地產(chǎn)權(quán)屬登記手續(xù)。在辦理上述手續(xù)時,甲方須積極給予配合。若因甲方故意拖延或不及時提供相關材料,造成乙方損失,甲方負責賠償。
第十條違約責任
1、乙方中途悔約,乙方不得向甲方索還定金。甲方中途悔約,甲方應在悔約之日起日將定金退還乙方,另付給乙方相當于定金數(shù)額的違約金。
2、乙方不能按期向甲方付清購房款或甲方不能按期向乙方交付房屋,每逾期一日,由違約方向?qū)Ψ浇o付相當于上述房屋價款千分之的滯納金。
第十一條爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:
1、提交黃山市仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院提起訴訟。
第十二條合同附件
本合同未盡事項,甲乙雙方可另行議定,其補充協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后,與本合同具有同等效力。
第十三條合同數(shù)量及持有
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)份,黃山市房地產(chǎn)市場產(chǎn)權(quán)管理處一份,自簽字之日起生效。
第十四條雙方約定的其他事項:
甲方(簽章):乙方(簽章):共有權(quán)人(簽章):
身份證號:身份證號:
法定代表人(簽章):法定代表人(簽章):
地址:地址:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
委托代理人(簽章):委托代理人(簽章):
年月日年月日
【實用的買賣合同范文7篇】相關文章:
實用的買賣合同范文六篇11-06
實用的買賣合同范文八篇10-14
【實用】買賣合同范文7篇10-10
實用的買賣合同范文合集9篇12-06
實用的買賣合同范文匯編9篇12-23
實用的汽車買賣合同范文合集五篇12-22
實用的買賣合同范文匯總九篇12-22
實用的汽車買賣合同范文合集5篇11-15
【實用】買賣合同范文錦集五篇12-25
【實用】買賣合同范文匯總9篇12-25