買賣合同

【實用】買賣合同匯編9篇

　　隨著法律知識的普及，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權(quán)利和義務(wù)。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的買賣合同9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

買賣合同 篇1

　　甲方： (以下簡稱甲方) 身份證號：

　　乙方： (以下簡稱乙方) 身份證號：

　　一、乙方擁有木質(zhì)船漁網(wǎng)捕撈許可證批準書功率 千瓦，船總長元整。

　　二、甲方擁有漁網(wǎng)工具指標批準書功率 千瓦，實價人民幣 元整。

　　三、乙方擁有木質(zhì)船指標批準書功率 千瓦，船總長 米 壹艘與甲方對換現(xiàn)有的漁網(wǎng)工具指標批準書功率千瓦， 乙方補償甲方差價人民幣

　　四、乙方如沒有按合同定期付款，乙方向甲方所交定金全部取消。

　　五、協(xié)議簽訂前甲、乙雙方各自的債權(quán)、債務(wù)，由甲、乙雙方個人自 理，協(xié)議簽訂后具有法律效應(yīng)，如有任何一方違約按國家合同法 處理。

　　六、未盡事宜必須由甲、乙雙方共同負責解決，本協(xié)議一式三份，雙 方各執(zhí)一份，漁業(yè)主管部門收執(zhí)一份。

　　甲方： 乙方：

　　簽訂日期： 年 月 日

買賣合同 篇2

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方在合約期內(nèi)為乙方供應(yīng)商品，達成如下協(xié)議：

　　一、商品的供應(yīng)

　　1、甲方向乙方供應(yīng)商品的品種、數(shù)量以甲、乙雙方簽字確認并蓋章的訂單為準。

　　2、甲方有新產(chǎn)品推出時，應(yīng)第一時間推薦給乙方，以便共同創(chuàng)造商機。如乙方確定經(jīng)營，將按乙方新商品入場程序辦理相關(guān)手續(xù)。

　　二、商品的質(zhì)量

　　1、甲方向乙方供應(yīng)的商品的質(zhì)量應(yīng)當符合該商品的國家標準，行業(yè)標準，沒有國家標準，行業(yè)標準的按照通常標準或符合合同目的的特定標準。

　　2、在甲方每次向乙方供應(yīng)商品時，雙方可在訂單上對該商品的具體質(zhì)量標準進行約定。甲方在供應(yīng)乙方商品的同時應(yīng)當提交所供應(yīng)商品合格證或質(zhì)量保證書。

　　三、商品的價格

　　1、甲方向乙方供應(yīng)的商品，除要執(zhí)行國家訂價或國家指導(dǎo)價的，均由雙方協(xié)商訂價。

　　2、基于保護商業(yè)秘密的需要，甲方供應(yīng)的商品交易價格以雙方蓋章確認的報價單為準，報價單為每一具體商品供貨合同的組成部分。

　　3、甲乙雙方積極配合，維護所經(jīng)營商品的市場零售價的相對穩(wěn)定和統(tǒng)一。甲方向乙方供應(yīng)的商品的價格不得高于甲方向乙方及乙方分支機構(gòu)所在地的其他客戶所供應(yīng)同等商品的最低批發(fā)價。

　　4、甲方在供貨價發(fā)生提價變動時，應(yīng)提前三十天書面通知乙方，并在征得乙方同意的前提下，方可執(zhí)行。否則，乙方仍按舊價和甲方進行結(jié)算，并允許乙方在提價生效前的訂單有效，以舊價進貨。

　　四、商品的包裝方式

　　1、甲方向乙方供應(yīng)的商品的包裝應(yīng)當按照國家規(guī)定的通用方式。沒有通用的方式，應(yīng)當采取足以保護商品的包裝方式，保證商品安全、衛(wèi)生地運抵乙方。

　　2、甲方商品包裝之標示應(yīng)符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，對于產(chǎn)地、原材料、用途、使用方法、警示語、保質(zhì)期、生產(chǎn)期、保質(zhì)條件等必須有清晰的標示。

　　3、雙方可在訂單中訂明具體商品的包裝方式標準，乙方可要求在供應(yīng)乙方的商品貼上貨號、條碼、標簽。商品的包裝費用由甲方負擔。

　　五、供應(yīng)商品的期限、地點、方式

　　1、乙方自▁年▁月▁日起至▁年▁月▁日止向甲方采購貨品。

　　2、訂單期限和供貨期限由具體的訂單規(guī)定。

　　3、若乙方更改訂單，甲方在收到該更改通知后×日內(nèi)未提出書面異議的，則視為甲方同意按更改后的訂單交貨。

　　4、供貨的地點由具體的訂單指定。

　　5、甲方須保證在收到乙方訂單后，嚴格按照甲方指定的時段，在36小時內(nèi)將商品送抵乙方配貨中心或指定的分店內(nèi)。如缺貨應(yīng)在乙方下訂單后6小時內(nèi)通知乙方，并保證缺貨率不高于10%，否則乙方將考慮和甲方的合作，并保留追究因甲方缺貨所造成的乙方損失的權(quán)利。

　　6、供貨方式采用甲方一次性送貨，除非乙方要求甲方分開送貨。

　　7、甲方交貨時，應(yīng)提供乙方的訂單復(fù)印本，并采用乙方規(guī)定的送貨單填寫模式列明送貨的各項商品數(shù)量。

　　8、送貨的運費有甲方負責

　　六、檢驗的標準與方式

　　1、對于甲方供應(yīng)的貨物，乙方在驗收時采用本協(xié)議第二條之標準做為質(zhì)量檢驗標準。

　　2、乙方收貨時僅對甲方所供應(yīng)物的數(shù)量的進行驗收或只對貨物進行抽檢。

　　七、供應(yīng)商品的退貨

　　1、甲方須保證無條件退換有質(zhì)量問題的商品(如漏罐、漲罐、漲包、穿孔、變質(zhì)、破碎等);無條件退回不符合或違反國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的商品。

　　2、在保質(zhì)期內(nèi)，乙方在符合貨物規(guī)定的保質(zhì)條件下保管該貨品，如發(fā)現(xiàn)甲方所供貨物有質(zhì)量問題，乙方均可向甲方提出質(zhì)量爭議，甲方應(yīng)負全部責任。而且乙方因質(zhì)量問題的退貨不受時間限制。

　　3、甲方同意為乙方更換保質(zhì)期剩余兩個月內(nèi)的產(chǎn)品(個別保質(zhì)期較短的商品除外)

　　4、甲方須協(xié)助乙方控制好庫存，加快周轉(zhuǎn)，保證乙方不斷貨。如乙方出現(xiàn)個別情況下的庫存過大或失控，甲方應(yīng)積極配合乙方處理和退換。

　　5、甲方在應(yīng)該退貨時，在乙方通知兩次甲方仍不處理的'，乙方當已退貨處理，直接在應(yīng)付貨款中扣除該批貨款，并在一個月后銷毀該批商品。

　　6、所有情況下的退貨運費有甲方負責

買賣合同 篇3

　　室 內(nèi) 裝 飾 工 程

　　施 工 承 包 合 同 書

　　二零零九年八月

　　致力于設(shè)計行業(yè)

　　打造裝飾品牌

　　裝飾裝修工程施工合同

　　發(fā)包人（甲方）： 委 托 代 理 人： 電 話： 工 程 設(shè) 計 師：

　　電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一部分 工程概況

　　第1條、工程地點：________________________________________________ 第2條、工程內(nèi)容及做法

　�。ㄔ斠姽こ淌┕ろ椖看_認表及報價單）。

　　第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：

　　（1）承包人包工、部分包料（詳見報價單），發(fā)包人提供部分材料（詳見報價說明）；

　�。�2）承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應(yīng)在+-8％以內(nèi)。

　　（3）由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質(zhì)量檢驗合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。

　　第4條、工程期限_______天；

　　開工日期_______年_______月_______日； 竣工日期_______年_______月_______日。

　�。篲____________________元,為不含稅報價（詳見裝修工程報價單）。

　　第二部分 施工圖紙

　　_______元，由發(fā)包人支付（此費用包括/不包括在工程價款內(nèi)）。

　　第三部分 發(fā)包人義務(wù)

　　第1條、開工前三天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　第2條、提供施工期間的水源、電源；

　　第3條、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)（物管等），并承擔相關(guān)費用；

　　第4條、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；

　　第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；

　　第6條、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。

　　第四部分 承包人義務(wù)

　　第1條、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程；

　　第2條、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　第3條、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

　　第五部分 工程變更

　　第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（見裝修工程變更單）。

　　第六部分 材料的提供

　　第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。需要保管的，發(fā)包人應(yīng)作好密封標志，并交由現(xiàn)場管理人員保管；

　　第2條、由承包人提供的材料，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

　　第三條，所提供材料保證一年內(nèi)不掉色。

　　第七部分 工期延誤

　　第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計變更；

　�。�2）發(fā)包人同意工期順延的其他情況；

　　（3）發(fā)包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；

　　第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　第八部分 質(zhì)量標準

　　第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，

　　認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。

　　第九部分 工程驗收和保修

　　第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收： （1）__隱蔽工程驗收__； （2）__水電工程完工__；

　�。�3）__中期驗收（木作工程完工），并作好工作量統(tǒng)計決算__； （4）ICI漆工程完工 。

　　承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單（見工程驗收單）。

　　第2條、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收（否則視同工程合格），填寫工程驗收單（見工程驗收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（見工程結(jié)算單）。

　　第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設(shè)備的，發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。

　　第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為12個月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見工程保修單）。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為24個月。

　　第5條、在正常使用條件下，工程應(yīng)在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標準，不應(yīng)出現(xiàn)嚴重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次（處）嚴重質(zhì)量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失，并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償，金額為發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的工程的造價（根據(jù)附工程報價單）。

　　嚴重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下： 防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏；

　　暖氣、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣（材料質(zhì)量問題除外）；

　　墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2

　　以上的涂料表層脫落；

　　吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落（材料質(zhì)量問題除外）；

　　墻磚超過5處（塊）以上松動、脫落；

　　地磚、地板工程出現(xiàn)5處（塊）以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落（材料質(zhì)量問題除外）； 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠（榫）、松動、變形（材料質(zhì)量問題除外）。

　　第十部分 工程款支付方式

　　第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：

　　第2條、工程中期驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單（見工程結(jié)算單）并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程款。每項工程增加項目結(jié)算應(yīng)在每次付款時結(jié)清。

　　第十一部分 違約責任

　　第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　第2條、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。

　　第3條、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，終止方應(yīng)提前5天通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　第十二部分 合同爭議的解決方式

　　第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四部分 幾項具體規(guī)定

　　第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點。

　　第2條、施工期間，承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規(guī)操作而造成的一切后果，由承包人負責。

　　第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分；下午

　　_______點_______分至_______點_______分。承包人應(yīng)按時開工、停工，并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關(guān)的活動。

　　第十五部分 附則

　　第1條、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。

　　第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 備注：

　�。�1）從竣工驗收之日計算，保修期為壹年。

　�。�2）保修期內(nèi)由于承包人施工不當造成質(zhì)量問題，承包人無條件地進行維修，并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對發(fā)包人進行賠償；

　�。�3）保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。

　�。�4）本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字（蓋章）后生效。

　　發(fā)包人簽字：

　　承包人簽字（蓋章）：

買賣合同 篇4

　　售車方(甲方)：購車方(乙方)：

　　一、甲方將自己的摩托車一輛(牌號__，發(fā)動機號__，車架號__)轉(zhuǎn)讓給乙方，雙方達成成交金額為_x元(人民幣小寫￥)。

　　二、甲方應(yīng)對該車手續(xù)及車輛的合法性負責(包括該車在__年5月7日前所發(fā)生的一切交通事故及經(jīng)濟糾紛)。該車自交車之日起(時間__年5月7日起)所發(fā)生的交通事故及違法活動均由乙方負責，與甲方無關(guān)。

　　三、該車若須辦理過戶事宜，過戶費由乙方承擔，過戶時雙方應(yīng)主動配合辦理車輛轉(zhuǎn)戶所需手續(xù)。該車自交車之日起，該車以后所需費用均由乙方負責購買(包括養(yǎng)路費、年審費及保險費)。

　　四、因雙方交易車輛為舊機動車車輛，故雙方簽定協(xié)議時均對該車車身及發(fā)動機工作狀況表示認同。

　　五、該協(xié)議書一式兩份，雙方簽字生效，雙方不得違約，不得對成交金額提出異議，不退車及車款。

　　售車方(甲方)：購車方(乙方)：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　簽定時間：__年5月7日簽

買賣合同 篇5

　　合同編號 出賣人 簽訂地點

　　買受人 簽訂時間

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，為加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，保護合同交易雙方當事人的合法權(quán)益，確保農(nóng)業(yè)種植增產(chǎn)增收，本著公平、公正、誠實信用和互惠互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立本合同。

　　第一條：標的、數(shù)量及價款

　　標的名稱牌號商標生產(chǎn)單位規(guī)格 等級

　　計量單位數(shù)量單價 金 額 合計人民幣金額（大寫）： 小寫

　　第二條：質(zhì)量標準；

　　第三條：出賣人對質(zhì)量負責的內(nèi)容及期限；

　　第四條：結(jié)算方式、時間及地點：；

　　第五條：標的物所有權(quán)自 時起轉(zhuǎn)移，買受人未履行全額支付價款義務(wù)的，標的物屬于 所有。

　　第六條：檢驗檢疫標準、方法，地點及期限

　　第七條：擔保方式：

　　第八條：違約責任：

　　第九條：合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解；協(xié)商和調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決；

　�。ㄒ唬┨峤� 仲裁委員會仲裁；

　�。ǘ�）依法向 人民法院提起訴訟。

　　第十條：本合同自 年 月 日雙方當事人簽字蓋章后生效；合同履行完畢后失效。

　　第十一條：雙方當事人需要約定的其他事項

　　出賣人 出賣人： 簽字

　�。ㄉw章）

　　住所地址：

　　法定代表人簽字 （蓋章）

　　居民身份證號碼：

　　開戶銀行：

　　銀行帳號：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　郵編：

　　買受人 買受人： 簽字

　�。ㄉw章）

　　居民身份證號碼：

　　住所地址：

　　聯(lián)系電話 ：

　　郵編：

買賣合同 篇6

　　上訴人(原審原告)xxxx空調(diào)工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

　　法定代表人李xx，董事長兼總經(jīng)理。

　　委托代理人湯x，xxxx空調(diào)工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。

　　法定代表人吳xx，董事長。

　　委托代理人安xx，xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。

　　上訴人xxxx空調(diào)工程有限公司(以下簡稱xx空調(diào)公司)因與被上訴人xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱xxx房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　xx空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，xx空調(diào)公司同xxx房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價款為： 21 000元。當時雙方約定：xx空調(diào)公司送貨到xxx房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。xxx房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。xx空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是xxx房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令xxx房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔訴訟費。

　　xxx房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：xxx房地產(chǎn)公司先后付給xx空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款，xx空調(diào)公司也給xxx房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管xx空調(diào)公司對xxx房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是xx空調(diào)公司拿走的。但是，xx空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回xx空調(diào)公司的全部訴訟請求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：xxx房地產(chǎn)公司購買xx空調(diào)公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元。XX年底，xx空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。

　　一審法院判決認定：xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成，不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。xxx房地產(chǎn)公司提出“先后付給xx空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款”的答辯意見，對于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元，xx空調(diào)公司予以認可。對于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司16 800元，xx空調(diào)公司予以否認，且xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明xxx房地產(chǎn)公司已給付xx空調(diào)公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時效問題，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定，向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調(diào)公司供貨時間，xxx房地產(chǎn)公司向xx空調(diào)公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，xx空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而xx空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質(zhì)約定的是xx空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產(chǎn)公司關(guān)于xx空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立。xx空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回xxxx空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。

　　xx空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于xxx房地產(chǎn)公司方面解釋。xx空調(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。

　　xxx房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是xx空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

　　本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

　　上述事實，有xx空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

　　本院認為，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。xxx房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但xx空調(diào)公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，xxx房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間，xxx房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應(yīng)在XX年4月，xx空調(diào)公司XX年提起要求xxx房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間。xx空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質(zhì)是xx空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供價值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故xx空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定，判決如下：　駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費二百八十一元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。

　　二審案件受理費五百六十三元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。

　　本判決為終審判決。

買賣合同 篇7

　　車位買賣合同

　　出賣方（甲方）：

　　買受方（乙方）：

　　甲方將其所有的車位出賣于乙方，現(xiàn)雙方自愿達成如下協(xié)議共同遵守：

　　1、 甲方將位于 大唐智能花園 小區(qū) 號的車位賣于乙方。

　　2、 車位的具體情況：位置：

　　,四鄰: ，面積：

　　，產(chǎn)權(quán)方式為：

　　。

　　3、 甲方出賣車位的價格為：人民幣 元，大寫 元乙方于本合同簽訂后一次性支付甲方。

　　4、 自本合同簽訂之日起，該車位的所有權(quán)歸乙方所有，甲方將該車位及所有手續(xù)交付乙方，并且提供身份證件、產(chǎn)權(quán)來源等相關(guān)證件由甲乙雙方會同物業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)。

　　5、 甲方保證買賣車位合法，不存在抵押等債務(wù)糾紛，否則視為甲方存在欺詐行為，應(yīng)當承擔雙倍返還的法律責任。

　　6、 在車位轉(zhuǎn)移前產(chǎn)生的相關(guān)費用由甲方承擔，轉(zhuǎn)移后產(chǎn)生的費用由乙方承擔。

　　7、 甲乙雙方都應(yīng)嚴格遵守本合同約定，履行義務(wù)，乙方延遲付款，應(yīng)承擔應(yīng)付款項每日千分之三的違約金；甲方延遲交付車庫將承擔車庫價格每日千分之三的違約金。

　　8、 其它未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　9、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由甲乙雙方友好協(xié)商解決如協(xié)商不成甲乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

　　10、 本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字后生效。

　　11、合同附件：車位平面圖

　　甲方（簽字蓋章）：

　　物業(yè)單位（簽字蓋章）：

　　日期：

　　年 月 乙方（簽字蓋章）：

　　日

買賣合同 篇8

　　甲方：身份證號：

　　乙方：身份證號：

　　1、甲方愿將車型一輛，賣給乙方牌照號：車架號：發(fā)動機號：車身色，注冊登記日期本車手續(xù)機動車登記證書，附加完稅證明，使用性質(zhì)，保險種類有效期至價格：人民幣大寫。

　　2、此車自年月日成交后，如發(fā)生效通事故和發(fā)動機及機械損壞等均與甲方無關(guān)。此協(xié)議成交即日起，如若一方違約須賠償對方車總價值百分之二十的違約金。

　　3、過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)由甲方負責提供，手續(xù)發(fā)生問題由甲方負責，過戶費用由方負責。

　　4、本車自交接之日起，以前所有的債權(quán)、費用、違章、事故由甲方承擔，以后所有的、費用、違章、事故由乙方承擔。

　　5、本協(xié)議一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份。協(xié)議內(nèi)未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　備注：

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　電話：電話：

　　合同簽定地點：合同簽定地點

買賣合同 篇9

　　買方： (以下簡稱甲方)

　　賣方： (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：

　　第一條：甲方購買乙方的機動車一輛：

　　車號： 顏色：

　　產(chǎn)地： 型號：

　　發(fā)動機號碼： (拓印粘貼)

　　底盤 號碼： (拓印粘貼)

　　第二條：甲方向乙方支付車款人民幣 萬元。包括三部分：定金、第一筆車款和其余部分車款。

　　第三條：甲方的付款方式和期限：本合同生效當日付定金 萬元，三日內(nèi)再支付第一筆車款現(xiàn)金 萬元;其余部分車款在該車辦理轉(zhuǎn)戶手續(xù)前全部付清。

　　第四條：乙方在收到甲方第一筆車款之日，應(yīng)立即交付無瑕疵的車輛及隨車工具。瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。并且保證他人對該車無任何權(quán)利要求。

　　第五條：辦理轉(zhuǎn)戶所需費用由甲方負擔。乙方負有協(xié)助辦理的義務(wù)。

　　第六條：乙方應(yīng)交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。

　　第七條： 乙方應(yīng)保證交付前該車的維護正常，手續(xù)完整。

　　第八條：甲方若違反本合同，定金不予退還。

　　第九條：乙方若違反本合同，應(yīng)向甲方支付相當于定金數(shù)額的違約金。

　　第十條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。

　　甲方(授權(quán)簽字人)： 乙方(授權(quán)簽字人)：

　　住址： 住址：

　　證件號碼： 證件號碼：

　　年 月 日 年 月 日

【【實用】買賣合同匯編9篇】相關(guān)文章：

【實用】買賣合同匯編七篇01-06

【實用】買賣合同模板匯編五篇01-01

實用的買賣合同模板匯編6篇01-05

實用的買賣合同模板匯編5篇12-27

【實用】買賣合同范文匯編8篇12-20

【實用】買賣合同范文匯編六篇12-03

實用的買賣合同模板匯編八篇11-20

【實用】買賣合同范文匯編八篇11-20

實用的買賣合同范文匯編八篇01-08

實用的汽車買賣合同匯編十篇01-03