公司買賣合同集合15篇
在當(dāng)今社會，人們對合同愈發(fā)重視，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，在達(dá)成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編為大家整理的公司買賣合同，希望能夠幫助到大家。
公司買賣合同1
xx年9月1日，申請執(zhí)行人西安君威工貿(mào)有限公司向我院申請執(zhí)行被執(zhí)行人西安虹鼎混凝土有限公司買賣合同糾紛一案。我院于當(dāng)日立案。
該案與(xx)西鐵執(zhí)字第32號案系同一案件，雙方當(dāng)事人均系同一人，訴訟標(biāo)的為同一標(biāo)的，由于(xx)西鐵民初字第39號民事調(diào)解書確定的履行期限分了兩個階段，所以申請人分了兩次向我院申請執(zhí)行。承辦人將兩案合并執(zhí)行。
進(jìn)入執(zhí)行程序后，根據(jù)我院已發(fā)生法律效力的(xx)西鐵民初字第39號民事調(diào)解書，于次日前往被執(zhí)行人處向被執(zhí)行人西安虹鼎混凝土有限公司送達(dá)了執(zhí)行通知書和傳票。該公司負(fù)責(zé)人馬均利來后，其強(qiáng)調(diào)外面拖欠他們公司有3200余萬元的債務(wù)，拖的公司現(xiàn)在經(jīng)營困難，本來用于還債的錢由于沒到位，所以無法履行債務(wù)。承辦人對其進(jìn)行了法制宣傳教育，被執(zhí)行人答應(yīng)一旦有貨款到賬就履行。但被執(zhí)行人自動履行了20萬元后，就再不履行，由于被執(zhí)行人未能全面履行債務(wù)，承辦人對其銀行賬戶進(jìn)行了查詢并凍結(jié)了其銀行存款，并將44萬元存款劃至法院賬戶。共計到賬66萬元。將32號案件的執(zhí)行款567495.80元發(fā)還申請執(zhí)行人西安君威工貿(mào)有限公司。至此，(xx)西鐵執(zhí)字第32號案強(qiáng)制執(zhí)行終結(jié)。
執(zhí)行
對于(xx)西鐵執(zhí)字第35號案的500000元執(zhí)行標(biāo)的，承辦人多次到被執(zhí)行人處執(zhí)行未果。被執(zhí)行人在執(zhí)行過程中向我院提供了其對第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司到期債權(quán)人民幣40萬元。本院于xx年9月24日向第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司送達(dá)了履行債務(wù)通知書。第三人在通知指定的期限內(nèi)對40萬元到期債務(wù)沒有提出異議，而又不按通知履行義務(wù)。我院于xx年11月3日裁定，決定對第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司強(qiáng)制執(zhí)行，次日向第三人送達(dá)了強(qiáng)制執(zhí)行的民事裁定書和執(zhí)行通知書。經(jīng)過對第三人的法制宣傳教育，第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司于xx年12月8日向申請執(zhí)行人履行了到期債務(wù)40萬元。承辦人隨后從被執(zhí)行人西安虹鼎混凝土有限公司將剩余執(zhí)行款及遲延履行金20xx元追回，共計502000元。已將執(zhí)行款502000元發(fā)還申請執(zhí)行人。
評析
本案是一起典型的執(zhí)行第三人債務(wù)執(zhí)行案件，其典型的主要特點是被執(zhí)行人用自己的財產(chǎn)不能清償所欠債務(wù)時，但對第三人享有到期債權(quán)的，法院在執(zhí)行這類案件時，應(yīng)根據(jù)被執(zhí)行人的申請，通知第三人向申請執(zhí)行人履行到期債務(wù)。如果第三人提出異議，法院則應(yīng)進(jìn)行審查，審查中異議不能成立和在通知后沒有提出異議的，法院可以對其進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行。
《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第三百條規(guī)定：被執(zhí)行人不能清償債務(wù)，但對第三人享有到期債權(quán)的，人民法院可依申請人的申請，通知該第三人向申請執(zhí)行人履行債務(wù)。該第三人對債務(wù)沒有異議但又在通知指定的期限內(nèi)不履行的，人民法院可以強(qiáng)制執(zhí)行。
通過對以上法條的分析，我們可以看出對第三人到期債權(quán)的執(zhí)行主要有以下幾個條件：
首先，被執(zhí)行人沒有可供執(zhí)行的財產(chǎn)，但對第三人享有到期債權(quán)。本案中申請執(zhí)行人西安君威工貿(mào)有限公司向我院申請執(zhí)行后，我院依法立案執(zhí)行。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人西安虹鼎混凝土有限公司沒有履行能力，但在申請執(zhí)行人向法院提供的被執(zhí)行人財產(chǎn)線索中發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人西安虹鼎混凝土有限公司有對第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司的一筆到期債權(quán)。此案具備了執(zhí)行第三人到期債權(quán)的首要條件。
其次，對第三人到期債權(quán)的執(zhí)行必須是依申請執(zhí)行人或被執(zhí)行人申請方可執(zhí)行。值得注意的是法院在此不得主動通知第三人履行債務(wù)。本案被執(zhí)行人在無財產(chǎn)可供執(zhí)行的情況下，向法院提出了執(zhí)行第三人到期債權(quán)，至此，執(zhí)行第三人到期債權(quán)的兩個重要條件已經(jīng)達(dá)到。此后法院依法向第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司發(fā)出了執(zhí)行通知書。
第三，法律規(guī)定十五日內(nèi)第三人不提出異議，也不履行債務(wù)的，法院有權(quán)裁定強(qiáng)制執(zhí)行。此案法院在向第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司送達(dá)執(zhí)行通知書后，其在十五日內(nèi)未提出異議，但又不履行其債務(wù)，故法院裁定對其強(qiáng)制執(zhí)行。在法院執(zhí)行過程中第三人反映其與被執(zhí)行人的債權(quán)債務(wù)關(guān)系不明晰，要求法院暫緩執(zhí)行。本院合議認(rèn)為法院在強(qiáng)制執(zhí)行前已經(jīng)書面告知第三人有十五日的時間向法院提出異議，因為法院在執(zhí)行過程中不受理審查案件的實體問題，故若第三人在十五日內(nèi)提出了異議，則該代位執(zhí)行程序終結(jié)。但本案中第三人未在法定期間向法院提出異議，因此本院應(yīng)繼續(xù)強(qiáng)制執(zhí)行，對異議不做審查。
代位執(zhí)行制度是民法理論中為保障債權(quán)實現(xiàn)而設(shè)立的一種制度，由于這一制度具有在被執(zhí)行人無財產(chǎn)執(zhí)行的情況下，擴(kuò)大被執(zhí)行人可執(zhí)行財產(chǎn)的范圍，在判決書所確定的執(zhí)行對象以外，依據(jù)申請執(zhí)行人或被執(zhí)行人的申請，執(zhí)行案外第三人的財產(chǎn)，從而不僅有利于債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)，也有利于維護(hù)司法裁判的權(quán)威。
公司買賣合同2
甲方：
法定代表人：
住所地：
電話：傳真：
電子郵箱：
乙方：
法定代表人：
住所地：
電話傳真：
電子郵箱：
注：1、合同名稱要準(zhǔn)確，如果合同內(nèi)容包含多種合同關(guān)系，則使用簡單的“合同”兩字即可2、買賣雙方的稱呼由合同性質(zhì)決定，如租賃合同稱為承租方和出租房、加工合同為委托方和加工方、委托合同為委托方和受托方等等3、代理人即非法定代表人，需要有授權(quán)委托書的情況下才能出現(xiàn)在合同中，且需要關(guān)注是否在授權(quán)范圍內(nèi)4、住所地、傳真及電子郵箱也都是重要因素，在一些特殊合同糾紛中會形成為一種關(guān)鍵的證明力。
鑒于甲、乙雙方經(jīng)過充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律的規(guī)定，就甲方與乙方因 達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容。
注：鑒于條款主要表明合同主體簽訂合同的背景、權(quán)屬關(guān)系情況、基礎(chǔ)事實及初衷。鑒于條款在一般不被重視，但在一定條件下也是具有決定性的證明效果。
一、合同標(biāo)的物
第一條商品名稱： 規(guī)格： 單位： 數(shù)量: 商品單價: 商品總價： 。
注：種類較多的商品或以表格形式列明。
其他費(fèi)用： 。
二、商品質(zhì)量
第二條按下列第 項執(zhí)行：
按照 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
按樣本為標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
按雙方協(xié)定的要求執(zhí)行，協(xié)定內(nèi)容見合同附件。
第三條商品數(shù)量溢短裝 %，溢短裝的價值按 計算，相應(yīng)增減總價。
第四條包裝方式： 。
注：特殊貨物的包裝應(yīng)盡可能詳細(xì)，特別是進(jìn)出口貨物的包裝，牽動較大。貨物損失由包裝問題造成的，則涉及責(zé)任承擔(dān)問題。
三、交貨方式
第五條1、交貨時間： 。
2、交貨地點： 。
3、交貨方式： 。
注：以打鉤選擇方式，下同。如1、送貨上門□2、代辦托運(yùn)□3、自提□。
第六條運(yùn)輸方式： ，運(yùn)費(fèi)承擔(dān)： 。
第七條貨物保險： 。
第八條隨貨附產(chǎn)品合格證及質(zhì)檢報告，與之相關(guān)的單證轉(zhuǎn)移情況： 。
四、結(jié)算方式及時間
第九條貨款支付時間： 。
注：如1、款到發(fā)貨□2、買方收貨后 天內(nèi)付款□3、現(xiàn)款□4、買方支付 %定金或預(yù)付款后，賣方 內(nèi)發(fā)貨，需方收貨后 天內(nèi)付清款項□等。
第十條結(jié)算方式： 。
注：如1、現(xiàn)金□2、電匯或轉(zhuǎn)賬□3、承兌匯票□，貼現(xiàn)費(fèi)用承擔(dān) 4信用證□等。
其他費(fèi)用支付方式： 。
第十一條賣方收款賬戶
賬戶名稱：
開戶行：
賬號： 。
五、驗收
第十二條驗收時間： 。2、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方式： 。
注：驗收在一定程度也涉及貨物責(zé)任承擔(dān)問題，需慎重。
第十三條買方在驗收時發(fā)現(xiàn)商品的品種、型號、規(guī)格和質(zhì)量等不符合合同約定，應(yīng)在妥善保管貨物的同時，在驗收期間內(nèi)向賣方提出書面異議，驗收異議應(yīng)包括貨物異議內(nèi)容和建議處理意見。買方未在驗收期間內(nèi)提出驗收異議的，視為標(biāo)的物數(shù)量及質(zhì)量符合約定。
第十四條買方在提出驗收異議時因保管不善導(dǎo)致貨物出現(xiàn)數(shù)量缺少或質(zhì)量下降的，買方對貨物缺少部分按第一條約定的價格負(fù)責(zé)，對質(zhì)量下降導(dǎo)致價值下降的，下降部分價值由買方負(fù)責(zé)。
第十五條賣方在接到甲方的書面驗收異議后，應(yīng)在 日內(nèi)負(fù)責(zé)處理或協(xié)商。否則，即視為默認(rèn)買方提出的異議和處理意見。
驗收異議成立的，由賣方負(fù)責(zé)異議貨物保管費(fèi)驗收異議不成立的，應(yīng)承擔(dān)賣方因此所受到的實際損失。
注：驗收條款在很多合同中約定的都不夠詳細(xì)，因此總會出現(xiàn)意想不到的問題。驗收條款可以因標(biāo)的物的特殊情況適當(dāng)添加或減少，但必須重視本條款。該部分條款直接影響當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)以及違約責(zé)任。
六、買方違約責(zé)任
第十六條買方中途違約退貨的，應(yīng)向賣方賠償違約退貨部分貨款的 %違約金。
第十七條買方違反合同約定逾期接收貨物的，買方應(yīng)按逾期收貨部分的金額每日萬分之 計算，向賣方支付滯納金，并向支付賣方因此受到的實際損失。如買方違反合同逾期 日內(nèi)未接收貨物，視為買方拒收貨物，買方除支付 %的違約金外，還應(yīng)承擔(dān)因此給賣方造成的損失。
第十八條買方逾期付款的，應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之 計算，向賣方支付逾期付款的違約金。
注：對于特殊貨物，如大型機(jī)械、軟件、知識產(chǎn)權(quán)等，買方未結(jié)清貨物的所有價款的，賣方可以保留貨物的所有權(quán)來保障賣方權(quán)益。
七、賣方的違約責(zé)任
第十九條賣方不能交貨的，應(yīng)向買方支付不能交貨部分貨款 %的違約金。
第二十條賣方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之 計算，向買方支付滯納金，并賠償買方因此遭受的損失。如賣方逾期交貨超過 日的，視為賣方交貨不能，賣方應(yīng)向買方支付不能交貨部分貨款 %違約金，并承擔(dān)買方因此遭受的損失。
第二十一條賣方所交付的貨物不完全符合合同約定，而買方同意利用的，則按雙方另行約定論價如買方不能利用，應(yīng)根據(jù)具體情況，由賣方負(fù)責(zé)退換貨或維修，并承擔(dān)實際費(fèi)用。
第二十二條賣方因貨物包裝不符合合同規(guī)定的，影響貨物實際利用價值的，則由賣方負(fù)責(zé)維修或重新包裝，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
注：對買方或賣方的違約責(zé)任條款，根據(jù)不同情況可以添加己方權(quán)利或加重對方責(zé)任的條款，也可以減少己方責(zé)任或?qū)Ψ綑?quán)利的條款。具體視所涉及的標(biāo)的物及相關(guān)情況而定，但避免與法定要求相沖突而導(dǎo)致條款無效。
八、知識產(chǎn)權(quán)
第二十三條本合同涉及的知識產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。甲方應(yīng)充分尊重乙方知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)乙方許可，甲方不得以任何形式將乙方軟件及相關(guān)文件向任何第三方提供。
第二十四條甲方不得協(xié)助第三方對本合同所涉及的軟件產(chǎn)品及相關(guān)文件做出侵權(quán)行為，否則，甲方與第三方應(yīng)承擔(dān)共同侵權(quán)的連帶賠償責(zé)任。
第二十五條乙方應(yīng)保證提供給甲方的產(chǎn)品擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，且該知識產(chǎn)權(quán)無瑕疵。如甲方因商品的知識產(chǎn)權(quán)問題而被第三方指控侵權(quán)，由此引起的任何糾紛將由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，承擔(dān)由此給甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
注：知識產(chǎn)權(quán)條款只是針對知識產(chǎn)權(quán)商品或有可能涉及知識產(chǎn)權(quán)的標(biāo)的物而具體約定，而且對有需要的知識產(chǎn)權(quán)就進(jìn)行細(xì)化說明。
九、不可抗力與約定免責(zé)
第二十六條甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)在 日內(nèi)向?qū)Ψ礁嬷荒苈男谢虿荒芡耆男械脑�，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明和征得對方同意后，確定延期履行、部分履行或者不能履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任。
注：不可抗力條款是目前交易合同比較常見的條款，本條描述比較簡約，合同提供方可以對這條的不可抗力范圍進(jìn)行列舉，也可以增加對己方有利的客觀情況作為不可抗力理由。
十、保密條款
第二十七條不論本合同是否變更、解除或終止，本條款均有效，即由此涉及合同的內(nèi)容、資料和商業(yè)秘密等未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方泄露、許可或轉(zhuǎn)讓。
第二十八條一方若要在相關(guān)的宣傳或出版物中使用對方的商標(biāo)、標(biāo)志、名稱或項目簡介，并作為案例進(jìn)行市場推廣行為，必須經(jīng)對方許可后方可使用。
注：特別是商業(yè)秘密，在有需要的情況下，在違約條款中增加以便加以約束。
十一、爭議解決方式
第二十九條甲、乙雙方與本合同有關(guān)的一切爭議應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以選擇下列方式：
1、向 仲裁委員會提起仲裁
2、任何一方向 人民法院提起訴訟。
注：爭議解決主要是看雙方合意。仲裁程序相應(yīng)簡單，仲裁期限相對較短。選擇的時候，應(yīng)盡選擇有利于己方的人民法院或仲裁委員會管轄，否則真出現(xiàn)糾紛，人事關(guān)系、訴訟成本和期限等都會收到不小的影響。
十二、其他
第三十條本合同經(jīng)甲乙雙方蓋章簽字后生效。
第三十一條本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，每份合同具有同等的法律效力。
甲方：
法定代表人或代理人:
乙方：
法定代表人或代理人:
簽訂日期：年月日
簽訂地點：
公司買賣合同3
甲方(車庫出賣人)：____________
電話：____________
乙方(車庫買受人)：____________
電話：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國拍賣法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，就買賣車庫達(dá)成如下協(xié)議：
一、乙方通過公開拍賣競得xx小區(qū)幢號車庫，屬結(jié)構(gòu)。
二、乙方按規(guī)定付清成交款(大寫：)，拍賣傭金(大寫：)。
三、甲方統(tǒng)一辦理《產(chǎn)權(quán)證》，車庫面積以產(chǎn)權(quán)部門登記為準(zhǔn)，辦理費(fèi)用由乙方支付。
四、甲方暫按小區(qū)物管費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向乙方收取車庫物管費(fèi)，即每平方建筑面積xx元。如遇調(diào)整物管費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)則按新標(biāo)準(zhǔn)收取。
五、甲方對車庫設(shè)施提供有償維護(hù)、修理。
六、乙方在使用車庫時，須遵守以下規(guī)定：
1、不準(zhǔn)將車庫以經(jīng)營用途使用;
2、不準(zhǔn)將車庫出售、租賃或以其它方式轉(zhuǎn)讓給xx小區(qū)以外的住戶或單位使用;
3、乙方在購得車庫后，應(yīng)將停放的車輛牌照、車主姓名、車庫編號在物管公司做統(tǒng)一登記;
4、禁止將車輛停放在車庫以外的樓前、樓后及其他公共場地;
5、嚴(yán)禁存放易燃易爆、有毒和腐蝕性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不對小區(qū)住戶產(chǎn)生不良影響;
6、文明駕駛，安全行車。在小區(qū)內(nèi)應(yīng)緩行，并注意行人車輛，如發(fā)生交通意外自行負(fù)責(zé);小區(qū)內(nèi)禁止鳴號，以免影響小區(qū)住戶;
7、嚴(yán)格遵守物業(yè)管理條例及物管公司對小區(qū)管理的相關(guān)規(guī)定，自覺服從管理人
員的管理。
乙方須與小區(qū)物管公司簽訂《車庫物業(yè)管理委托合同》。對違反以上規(guī)定行為，甲方授權(quán)的物業(yè)管理公司有權(quán)制止或處理。
七、本合同一式貳份，雙方簽字生效。未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：____________
乙方：____________
代表：____________
日期：_____年_____月_____日
日期：_____年_____月_____日
公司買賣合同4
甲方(買方):________________
乙方(賣方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，簽訂本合同。
第一條品種、數(shù)量及價格(可另附表)品名_____________等級_______________數(shù)量______________(公斤)單價_________(元/公斤)金額________________(元)合計金額________________
第二條交貨時間______________________________。
第三條質(zhì)量要求
(一)禁止在烈日中午、雨天或雨后采摘;
(二)鮮果質(zhì)量按________市農(nóng)業(yè)技術(shù)規(guī)范(地方)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(三)尚未建立標(biāo)準(zhǔn)的荔枝品種，參照已有品種標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如：40100/73-20__糯米糍荔枝44010086-20__桂味荔枝等。
第四條包裝方式和要求
(一)采用：□食品塑料周轉(zhuǎn)箱□瓦楞紙箱□竹簍□其他：包裝，單個裝重_________公斤。
(二)乙方按甲方要求(枝、葉毛重不超2%)進(jìn)行包裝，做到防日曬、防雨淋、防擠壓。
(三)包裝物由______方提供，費(fèi)用共________元由_______方承擔(dān)。
第五條交付方式和貨款支付
(一)交付的方式按下列第________項執(zhí)行：
1.實行送貨的，乙方應(yīng)送至__________。運(yùn)輸過程中貨物毀損、滅失等各種風(fēng)險均由乙方承擔(dān)。
2.實行提貨的，甲方應(yīng)到__________提貨。驗貨交收后，運(yùn)輸過程中貨物毀損、滅失等各種風(fēng)險由甲方承擔(dān)。
(二)運(yùn)輸方式與費(fèi)用承擔(dān)：__________________________。
(三)貨款的支付按下列第_________________項執(zhí)行：
1.交付時結(jié)清。
2.甲方應(yīng)于交付之日起__________日內(nèi)付清貨款。
3.合同簽訂之日起________日內(nèi)，甲方支付乙方定金________元(不得超過總價款的20%);乙方交付后，甲方應(yīng)于荔枝交付之日起__________日內(nèi)支付貨款，定金抵作貨款。
4.其他方式：_____________。
第六條驗收(一)驗收內(nèi)容：包括等級規(guī)格指標(biāo)(品種、鮮度、果形外觀、果面潔凈、蒂蛀蟲害)、包裝等。
(二)驗收地點：____________________________。
(三)驗收時間：__________________________________。
(四)甲方有權(quán)拒收不合格的荔枝。
第七條合同的變更
(一)交貨時如市場價格高于或低于合同約定價格的_____________%，雙方可對荔枝價格進(jìn)行重新協(xié)商。
(二)因氣候發(fā)生重大變化或不可抗力等因素造成無法按合同約定的時間交貨的，雙方可另行協(xié)商。
第八條違約責(zé)任
(一)交付的荔枝品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同約定的，甲方有權(quán)拒收。交付荔枝的數(shù)量低于合同約定的，乙方應(yīng)于天內(nèi)補(bǔ)齊，由此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)給予相應(yīng)補(bǔ)償;交付的數(shù)量超出合同約定的，超出部分，甲方有權(quán)選擇是否接收，甲方同意接收的，則按合同約定的單價計算。
(二)乙方遲延交貨的，每遲延一日，應(yīng)向甲方支付應(yīng)交貨貨款萬分之五的違約金;乙方不能交貨的，應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款__________%的違約金。
(三)因甲方逾期提貨或不能提貨等原因造成荔枝變質(zhì)等損失，甲方除賠償乙方的損失外，還應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
甲方逾期提貨的，每遲延一日，應(yīng)向乙方支付應(yīng)提貨貨款萬分之五的違約金;甲方不能提貨的，應(yīng)向乙方償付不能提貨部分貨款___________%的違約金。
(四)甲方逾期支付貨款的，每遲延一日，應(yīng)向乙方支付遲延付款金額萬分之五的違約金。
(五)因包裝物質(zhì)量不符合要求造成的損失由包裝物提供方承擔(dān)。
第九條爭議的解決發(fā)生爭議的，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，均可向原告所在地起訴。
第十條合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：____________(蓋章)
乙方：_______________(蓋章)
法定代表人：_____________
經(jīng)營者(農(nóng)戶)：____________
經(jīng)營地址：_________________
地址(住所)：______________
委托代理人：____________
簽約代表：___________________
電話：_______________
電話：_____________________
時間：________年_____月____日
時間：_________年_____月___日
公司買賣合同5
賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：___________________
《公司買賣合同范本》正文開始>> 賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：__________________買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整，作為購房定金。 第三條 付款時間與辦法： 1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人 民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應(yīng)在
繳交稅費(fèi)當(dāng)日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清。
第五條 稅費(fèi)分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān)，中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。 2.乙方是____________，代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____ 公證處公證。
第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項：
出賣方(甲方)：_________________ 身份證號碼： __________________ 地 址：___________________ 郵 編：___________________ 電 話：___________________
代理人(甲方)：_________________ 身份證號碼: ___________________
見 證 方： 鑒證機(jī)關(guān)： 地 址： 郵 編： 電 話： 法人代表：
代 表：
日 期： 年 月 日 日
購買方(乙方)：__________________ 身份證號碼： ___________________ 地 址：____________________ 郵 編：____________________ 電 話：代理人(乙方)： _________________ 身份證號碼： ___________________ 經(jīng) 辦 人： 鑒證日期：_______年____月____
公司買賣合同6
賣方（簡稱甲方）：
身份證號碼：
買方（簡稱乙方）：
身份證號碼：
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的坐落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)（別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面），建筑面積為_____平方米。（詳見土地房屋權(quán)證第_______________號）。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整（大寫：____元整）。本合同簽訂之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
第三條付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭（如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應(yīng)在繳交稅費(fèi)當(dāng)日將差額一并支付給甲方），并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清。
第五條 稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān)，中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽訂后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1、甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2、乙方是____________，代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____公證處公證。
第九條 本合同一式___份。甲方產(chǎn)權(quán)人____份，甲方委托代理人一份，乙方一份，____市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各____份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項：
出賣方（甲方）：
_______年____月____日
購買方（乙方）：
_______年____月____日
公司買賣合同7
賣方：
代理人：
買方：
甲方在大竹縣竹陽鎮(zhèn)建設(shè)路______花園______苑______期工程（一樓）______號車庫（房屋產(chǎn)權(quán)證標(biāo)明的設(shè)計用途是倉儲）一間，建筑面積為18.44平方米�，F(xiàn)對外公開出售，乙方經(jīng)現(xiàn)場查看后，決定購買其車庫，為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)規(guī)定，訂立以下合同條款：
一、車庫的基本情況
1、室內(nèi)地面為沙漿找平，室內(nèi)墻面為搓沙，室外正立面為瓷磚貼面。
2、電動卷閘門已安裝，費(fèi)用已包含在價款中。
3、電已經(jīng)接通，費(fèi)用已包含在價款中。用電戶頭由唐某某過戶到鄭某戶頭上。
二、買方與賣方約定車庫總價款（包括定金在內(nèi)），人民幣壹拾貳萬元整（小寫rmb,120000元）。
三、買方于20______年2月19日支付人民幣貳仟元整作為定金。在20______年3月15日前甲方必須將車庫的房屋產(chǎn)權(quán)和國有土地使用證兩證過戶到乙方后，乙方一次性付清全部價款（包括定金在內(nèi)）。
四、賣方保證所賣的車庫沒有轉(zhuǎn)讓和設(shè)定抵押、不被第三方追償及其他影響買方的利益。如因產(chǎn)權(quán)糾紛給買方造成的損失，由賣方賠償給買方。
五、任何一方不得毀約，如有違約，違約方支付守約方違約金人民幣伍萬元整。
六、本協(xié)議一式四份，自雙方簽字之日起生效。買方與賣方各執(zhí)一份，辦理過戶手續(xù)時，提交相關(guān)部門一份，四份具有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________代理人：_________
______年___月___日 ______年___月___日 ______年___月___日
公司買賣合同8
賣方：_______________（簡稱甲方） 身份證號碼：_____________________
買方：_______________（簡稱乙方） 身份證號碼：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)（別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面），建筑面積為_____平方米。（詳見土地房屋權(quán)證第_______________號）。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整（大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整，作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法：
1.甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付
首付款（含定金）人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭（如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應(yīng)在繳交稅費(fèi)當(dāng)日將差額一并支付給甲方），并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2.甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清。
第五條 稅費(fèi)分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān)，中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________，代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____ 公證處公證。
第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項：
出賣方（甲方）：_________ 購買方（乙方）：__________
身份證號碼： ____________ 身份證號碼： _____________
地址：___________________ 地址：____________________
郵編：___________________ 郵編：____________________
電話：___________________ 電話：____________________
代理人（甲方）：_________ 代理人（乙方）： _________
身份證號碼: _____________ 身份證號碼： _____________
見證方：_________________ 鑒證機(jī)關(guān)：________________
地址：___________________ 鑒證日期：____年___月___日
郵編：___________________
電話：___________________
法人代表：_______________
代表：___________________
經(jīng)辦人：_________________
日期：_____年____月____日
公司買賣合同9
合同編號：
甲方：
社會統(tǒng)一信用代碼：
地址：
聯(lián)系方式：
乙方：
社會統(tǒng)一信用代碼：
地址：
聯(lián)系方式：
為明確甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)，充分發(fā)揮雙方優(yōu)勢，取得最大經(jīng)濟(jì)效益，甲乙雙方在平等自愿、互惠互利的原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商就甲方委托乙方作為本合同指定產(chǎn)品的區(qū)域經(jīng)銷商事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第1條經(jīng)銷產(chǎn)品
1.1甲方授權(quán)乙方銷售產(chǎn)品為：系列葡萄酒
第2條經(jīng)銷區(qū)域及渠道
2.1甲方授權(quán)乙方作為其產(chǎn)品經(jīng)銷商的經(jīng)銷區(qū)域為：地區(qū)。
2.2乙方保證在其授權(quán)區(qū)域、渠道內(nèi)進(jìn)行封閉式銷售，不向其授權(quán)區(qū)域、渠道外供貨，并接受甲方監(jiān)督與管理，承擔(dān)違約責(zé)任。甲方保證上述區(qū)域、渠道不直接開發(fā)其他經(jīng)銷商，確保乙方為合同產(chǎn)品在上述區(qū)域、渠道的獨家經(jīng)銷權(quán)。
第3條價格體系
3.1乙方銷售甲方產(chǎn)品的價格如下。乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行雙方簽訂的價格標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁低價銷售，如果甲方產(chǎn)品價格有任何變化，甲方將提前3日以書面形式通知乙方。
品名
規(guī)格
裸瓶經(jīng)銷價
建議供終端價
備注
3.2乙方如需要甲方提供包裝，包裝價格見表格中備注，特殊需要另議。
第4條銷售任務(wù)與支持返利
4.1乙方承諾在本合同期內(nèi)銷售本合同產(chǎn)品的總銷售回款為萬元，銷售回款目標(biāo)從本合同生效之日起計算。其中：普通系列萬，比諾系列萬。
第5條往來結(jié)算
5.1甲方實行款到發(fā)貨，合同簽訂之日起乙方應(yīng)交納人民幣作為竄貨保證金，并開具收據(jù)給乙方，終止合同退還給乙方。
第6條貨物運(yùn)輸及交接
6.1乙方需提前1天向甲方申報發(fā)貨品種及數(shù)量，甲方安排發(fā)貨。
6.2甲方負(fù)責(zé)將乙方《訂單》產(chǎn)品運(yùn)抵乙方指定地點，乙方驗收后的貨物風(fēng)險責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。
6.3乙方訂貨時，應(yīng)提供準(zhǔn)確無誤的收貨地址和收貨人及其相關(guān)信息，否則由此產(chǎn)生的相關(guān)損失，由乙方承擔(dān)。
6.4因不可抗力原因?qū)е录追窖诱`交貨，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
第7條產(chǎn)品質(zhì)量
7.1甲方保證其提供的貨物符合國家有關(guān)的質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
7.2發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即停止銷售，經(jīng)甲方確認(rèn)后配合甲方予以回收。
7.3發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題，二件以下且情況簡單的由業(yè)務(wù)人員驗收簽單并報甲方“銷售部”確認(rèn)后報損退賠。二件以上且情況復(fù)雜，由甲方派質(zhì)監(jiān)人員核查并給出處理結(jié)果，予以賠償或退換。乙方不得將問題產(chǎn)品私自處理，否則甲方將不予賠償或退換。若發(fā)現(xiàn)乙方弄虛作假，虛報質(zhì)量問題，甲方有權(quán)按照乙方虛報產(chǎn)品價款的倍支付違約金，直至終止本合同并取消經(jīng)銷商待遇。
7.4由于乙方保存貨物問題導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)，甲方不予賠償或退換。
第8條市場開拓與渠道管理
8.1甲方有權(quán)對乙方的鋪市及銷售進(jìn)度、銷售價格、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等與甲方產(chǎn)品銷售有關(guān)的工作進(jìn)行監(jiān)督與管理，乙方有權(quán)對甲方業(yè)務(wù)人員監(jiān)督與管理，并有權(quán)向甲方提出意見和建議。
第9條區(qū)域責(zé)任與價格控制
9.1乙方必須建立健全具有良好終端控制能力的分銷體系，明確分銷商的責(zé)任銷售通路。
9.2乙方及其分銷商不得在渠道上低價傾銷，未經(jīng)甲方許可以低于甲方規(guī)定最低限價進(jìn)行銷售的行為均視為低價沖擊市場行為，一經(jīng)甲方查實，乙方同意承擔(dān)相當(dāng)于所銷產(chǎn)品貨值一倍的違約金。
9.3乙方承諾對其經(jīng)銷的合同產(chǎn)品實行封閉式銷售，而不流向其他區(qū)域、渠道。否則，乙方同意按照當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的零售價予以回收，并自行承擔(dān)運(yùn)費(fèi)。
9.4乙方須做好市場銷售預(yù)測，確保二周的最低銷售庫存，以防止市場斷貨事件的發(fā)生。
第10條法律效力
10.1本協(xié)議有效期自年 月 日起至年 月 日止。
10.2本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)人簽名并加蓋公章或合同專用章后生效。
10.3未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商形成合同補(bǔ)充協(xié)議，具有同等法律效力。
10.4本合同一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
第11條合同的解除或終止
11.1本合同期滿并且雙方?jīng)Q定不再延長本合同的期限。
11.2雙方以書面形式通知,彼此同意解除本合同。
11.3乙方連續(xù)個月未能完成協(xié)議任務(wù)，甲方有權(quán)解除和終止合同，并退還保證金。
11.4因不可抗力原因?qū)е氯魏我环綗o法履約。
第12條合同爭議解決方式
12.1如通過協(xié)商無法解決本合同項下的任何爭議，爭議由省市人民法院管轄。
簽署時間：年 月 日
甲方：
法定代表人或授權(quán)代表：
乙方：
法定代表人或授權(quán)代表：
公司買賣合同10
合同編號：____________
簽訂地點：____________
甲方：____________乙方：____________
單位名稱：____________單位名稱：____________
單位地址：____________單位地址：____________
電話：____________電話：____________
開戶銀行：____________開戶銀行：____________
銀行賬號：____________銀行賬號：____________
稅號：____________稅號：____________
郵編：____________郵編：____________
1、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額
2、甲方的質(zhì)量負(fù)責(zé)期限：屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，標(biāo)準(zhǔn)配置正確使用情況下自出廠之日起一年內(nèi)提供保修，配件不保修。
3、供貨時間：________天。
4、付款方式：預(yù)付30%預(yù)付款，因乙方原因取消合同的，此預(yù)付款作為違約金由甲方扣除，不做退還。
5、驗收方式及提出異議期限：如對甲方提供的產(chǎn)品有疑問，乙方需在收到貨后20天提出。
6、交貨地點及運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：交貨地點：____________，由甲方代辦貨運(yùn)。運(yùn)輸人的交貨回執(zhí)為乙方收到貨物的憑證。
7、違約責(zé)任：
合同履行過程中出現(xiàn)乙方逾期付款的，甲方有權(quán)停止供貨或解除合同。
乙方拒絕收貨或途中退貨的，甲方有權(quán)解除合同。
因不可抗力使得合同不能履約或者延期履約的，不得追究供方違約責(zé)任。
8、解決合同糾紛的方式：雙方友好協(xié)商解決合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，協(xié)商不成，雙方均可向各自所在地法院提請訴訟。
9、傳真件與原件具有同等法律效力，傳真合同最后一方蓋章或簽字并回傳后有效。
10、其他約定事項：由于用戶自備輔件導(dǎo)致售后服務(wù)不承擔(dān)維修義務(wù)。
甲方：____________乙方：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
公司買賣合同11
供方：______________
地址：______________
需方：______________
地址：______________
經(jīng)協(xié)商，就需方購買供方型吹瓶機(jī)事宜達(dá)成以下協(xié)議，以茲共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額：
______________________________________________
1、質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)型吹瓶機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
生產(chǎn)能力___________________________
合模力____________________________
加熱功率____________________________
主機(jī)運(yùn)行氣壓____________________________
吹塑氣壓____________________________
最大拉伸行程____________________________
移動模板行程____________________________
允許模具厚度____________________________
允許模具寬度____________________________
瓶模中心距____________________________
整機(jī)重量____________________________
主機(jī)尺寸______________
加熱箱尺寸______________
2、__-23型吹瓶機(jī)采用新型的雙曲臂四拉杠合模結(jié)構(gòu)，十字架平衡固定滑動。封口、拉伸采用雙杠聯(lián)體設(shè)計，合二為一。單路、雙路進(jìn)氣均可低壓力機(jī)械合模、封口、拉伸高壓力吹瓶成型。微電腦自動控制器,。瓶坯用紅外線加熱，可控恒壓控制，變頻調(diào)速。
3、款到后10日內(nèi)供方將設(shè)備發(fā)到需方指定的企業(yè)，供方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試設(shè)備在
正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下交付需方使用。
4、設(shè)備如在一年保修期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問題由供方負(fù)責(zé)維修和更換配件。設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題的供方需在10日內(nèi)進(jìn)行維修，無法維修的無條件退貨、換貨、退款并承擔(dān)產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用，若在15日內(nèi)供方不處理好退、換貨需方將按廢品處理，供方必須在15日內(nèi)全額退還該批次的貨款。
5、運(yùn)輸方式：供方負(fù)責(zé)將貨物發(fā)到需方指定的倉庫。
收貨地址：
6、結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
7、糾紛解決方式：
8、履約過程中發(fā)生糾紛的雙方應(yīng)平等協(xié)商解決，如協(xié)商不成也可訴諸本合同
履行地人民法院，履約過程中針對特定事項可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合
同具有同等法律效力
9、本合同一式兩份雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方法人或委托代理人簽字、蓋章后發(fā)生法律效力。
供方
單位名稱：______________
單位地址：______________
法定代理人：______________
委托代理人：______________
開戶行：______________
賬號：______________
電話：______________
傳真：______________
需方
單位名稱：______________
單位地址：______________
法定代理人：______________
委托代理人：______________
開戶行：______________
賬號：______________
手機(jī)：______________
電話：______________
傳真：______________
公司買賣合同12
簽訂日期：______________
甲方名稱：______________
乙方名稱：______________
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，本著自愿、平等、公平、誠實信用的原則，特簽訂本協(xié)議
一、設(shè)備的規(guī)格及價格：______________
二、付款方式
1、甲方應(yīng)在所需產(chǎn)品__________天前向乙方訂貨，并交納所需費(fèi)用%乍為保證金。
2、甲方在未付清設(shè)備款之前，本合同機(jī)器設(shè)備所有權(quán)仍歸乙方享有。
3、甲方應(yīng)向持有乙方加蓋公章的收款委托書的乙方工作人員付款。
三、交貨及驗收
1、乙方設(shè)備詳細(xì)規(guī)格及技術(shù)配置見合同附件。
2、交貨地點：乙方工廠。
3、由乙方進(jìn)行安裝調(diào)試，甲方配合驗收。驗收合格后，甲乙雙方另簽訂驗收報告書并加蓋公早。
4、驗收標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行乙方標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型岀廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)。如甲方對標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型進(jìn)行改變或加裝的，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，預(yù)定驗收標(biāo)準(zhǔn)，作為本協(xié)議的附件。
四、運(yùn)輸方式：
1、本合同所規(guī)定的設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，并承擔(dān)一切風(fēng)險。運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)由甲方支付。
2、甲方收到第一條所列設(shè)備后，如發(fā)現(xiàn)與設(shè)備不符，應(yīng)在七日內(nèi)書面通知乙方處理，期間如
對甲方的正常作業(yè)造成的負(fù)面影響，乙方應(yīng)相應(yīng)做岀賠償。
五、售后服務(wù)：
1、自設(shè)備經(jīng)過雙方驗合格之日起，該設(shè)備進(jìn)入保修期，保修期為十二個月。保修期
內(nèi)乙方在接到甲方保修通知后，必須在最短的時間趕到現(xiàn)場，最遲在三天內(nèi)派人趕到甲方現(xiàn)場。
2、保修期內(nèi)乙方負(fù)責(zé)維修，甲方承擔(dān)乙方維修人員的差旅費(fèi)。若屬甲方認(rèn)為操作不當(dāng)?shù)?/p>
原因造成的故障，則不屬于保修范圍。
六、違約責(zé)任
1、甲方無正當(dāng)理由拒絕調(diào)試、驗收或拒收設(shè)備的，甲方應(yīng)向乙方償付貨款總值的10%作為違約
金，合同繼續(xù)履行逾期二十天的乙方有權(quán)解除合同并沒收定金。
2、乙方所交的設(shè)備品種、型號、規(guī)格不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收設(shè)備，乙方償付甲方貨款總值的10%乍為違約金。
3、乙方逾期交貨的，每逾期一天，乙方向甲方償付逾期交貨部分的5%乍為滯納金，累積滯納
金不超過逾期繳獲部分貨款總額的20%。
七、爭議處理
1、因設(shè)備的質(zhì)量問題發(fā)生爭議，由乙方所在地或法院指定的質(zhì)量鑒定單位進(jìn)行質(zhì)量鑒定、設(shè)備不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費(fèi)由乙方承擔(dān)。
2、凡與本合同有關(guān)而引起的一切爭議，甲、乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，如經(jīng)協(xié)商后仍不能達(dá)成協(xié)議時，任何一方可以向法院提岀訴訟。
八、其他約定
1、本合同的所有附件具有與合同同等的法律效力
2、本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章后生效。
甲方：______________乙方：______________
法人代表：______________法人代表：______________
簽約時間：____年____月____日
公司買賣合同13
【裁判摘要】
一、根據(jù)合同法第一百一十條規(guī)定，有違約行為的一方當(dāng)事人請求解除合同，沒有違約行為的另一方當(dāng)事人要求繼續(xù)履行合同，當(dāng)違約方繼續(xù)履約所需的財力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益，合同已不具備繼續(xù)履行的條件時，為衡平雙方當(dāng)事人利益，可以允許違約方解除合同，但必須由違約方向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任，以保證對方當(dāng)事人的現(xiàn)實既得利益不因合同解除而減少。
二、在以分割商鋪為標(biāo)的物的買賣合同中，買方對商鋪享有的權(quán)利，不同于獨立商鋪。為保證物業(yè)整體功能的發(fā)揮，買方行使的權(quán)利必須受到其他商鋪業(yè)主整體意志的限制。
原告：江蘇省南京新宇房產(chǎn)開發(fā)有限公司。
法定代表人：周秋隆，該公司總經(jīng)理。
被告：馮玉梅。
原告江蘇省南京新宇房產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱新宇公司)因與被告馮玉梅發(fā)生商鋪買賣合同糾紛，向江蘇省南京市玄武區(qū)人民法院提起訴訟。
原告訴稱：被告與原告簽訂商鋪買賣合同一份，購買原告開發(fā)建設(shè)的時代廣場第二層一間商鋪。被告付清了購房款，原告也已將該商鋪交付被告使用。1999年6月 18日，在時代廣場租房的江蘇嘉和百貨有限公司(以下簡稱嘉和公司)因經(jīng)營不善，遭到哄搶后倒閉，各小業(yè)主經(jīng)營的商鋪也隨之關(guān)門停業(yè)。當(dāng)年12月，購物中心又在時代廣場開業(yè)。由于經(jīng)營成本過高，各小業(yè)主不服從物業(yè)管理，不交納物業(yè)管理費(fèi)，購物中心也于20xx年1月停業(yè)。時代廣場的`兩度停業(yè)，引起大部分業(yè)主不滿，紛紛要求退掉購買的商鋪，還與原嘉和公司的債權(quán)人一起到處集體上訪。為維護(hù)社會穩(wěn)定，政府出面協(xié)調(diào)，要求原告回收已售出的商鋪。其間，原告的股權(quán)經(jīng)歷二次調(diào)整。新的股東認(rèn)為，前兩次停業(yè)，是經(jīng)營者選擇的經(jīng)營方向與方式不對造成的，因此決定將原經(jīng)營衣帽箱包等項目，改變?yōu)榻?jīng)營高檔消閑娛樂等綜合性項目；將原來的市場鋪位式經(jīng)營，改變?yōu)榻y(tǒng)一經(jīng)營。為此，原告開始回收已售出的商鋪，對時代廣場重新布局。目前時代廣場中150余家商鋪，回收得只剩下被告和另一戶邵姓業(yè)主，時代廣場開始按重新布局施工，原小業(yè)主經(jīng)營的精品商鋪區(qū)不復(fù)存在，今后也不可能恢復(fù)。由于這兩家業(yè)主不退商鋪，時代廣場不能全面竣工。上述情形構(gòu)成情勢變更。請求判令解除被告與原告簽訂的商鋪買賣合同，被告將所購商鋪返還給原告，以便原告能夠完成對時代廣場的重新調(diào)整。原告除向被告退還購房款外，愿意給予合理的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
原告提交以下證據(jù)：
1．商鋪買賣合同，用以證明雙方當(dāng)事人之間存在著商鋪買賣關(guān)系；
2．物業(yè)交接記錄，用以證明原告已將商鋪交付給被告；
3．新街口公安派出所告示，用以證明時代廣場前兩次開業(yè)后秩序混亂，無法正常經(jīng)營；
4．新宇公司會議紀(jì)要，用以證明原告始終在努力處理各位業(yè)主反映的問題；
5．情況說明及統(tǒng)計，用以證明大部分業(yè)主因不滿時代廣場的混亂經(jīng)營狀況，提出退商鋪的要求；
6．玄武區(qū)會議紀(jì)要，用以證明時代廣場存在的問題已經(jīng)引起當(dāng)?shù)卣匾�，政府部門參與協(xié)調(diào)；
7．關(guān)于商鋪商業(yè)氛圍的改善意見和建議，用以證明時代廣場內(nèi)商鋪經(jīng)營狀況不佳的原因，以及進(jìn)行重新調(diào)整的必要性；
8．南京市外經(jīng)委通知，用以證明原告的股東已作過調(diào)整；
9．原告致被告的函件，用以證明原告向被告提出過解除合同的請求及理由；
10．時代廣場現(xiàn)狀照片，用以證明時代廣場已全面停業(yè)，原分割各商鋪的幕墻均已拆除，正在對全面布局重新調(diào)整；
11．物品清單及公證書，用以證明原告將被告商鋪內(nèi)的物品進(jìn)行清點后，拆除了該商鋪的玻璃幕墻。
被告辯稱：被告與原告簽訂的商鋪買賣合同合法有效，應(yīng)當(dāng)對雙方當(dāng)事人具有法律約束力。合同簽訂后，被告按約交清全部購商鋪款，原告也向被告交付了商鋪。原告的股東變更，不應(yīng)影響被告行使自己的合法權(quán)益；時代廣場經(jīng)營不善，也不能成為原告不履行合同的理由。原告請求解除商鋪買賣合同，沒有法律依據(jù)，該訴訟請求應(yīng)當(dāng)駁回。
被告未提交證據(jù)。
南京市玄武區(qū)人民法院經(jīng)審理查明：
新街口地區(qū)是南京市最繁華、最集中的商業(yè)區(qū)域。位于新街口東北角中山路18號以南的時代廣場，是原告新宇公司開發(fā)建設(shè)的商業(yè)用房。該建筑物為地下一層、地上六層，總面積6萬余平方米。地上第一、二、三層約6000平方米的部分區(qū)域，被分割成商鋪對外銷售給150余家業(yè)主，其他建筑面積歸新宇公司自有。1998年10月 19日，新宇公司與被告馮玉梅簽訂了一份商鋪買賣合同，約定：新宇公司向馮玉梅出。售時代廣場第二層編號為2B050的商鋪，建筑面積22．50平方米，每平方米售價 16 363．73元，總價款368 184元，10月22日前交付，交付后三個月內(nèi)雙方共同辦理商鋪權(quán)屬過戶手續(xù)。1998年10月26日，上述合同在南京市房地產(chǎn)市場管理處登記。合同簽訂后，馮玉梅按約支付了全部價款。1998年11月3日，新宇公司將2B050號商鋪交付馮玉梅使用，但一直未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。1998年，原告新宇公司將時代廣場內(nèi)的自有建筑面積租賃給嘉和公司經(jīng)營。 1999年6月，嘉和公司因經(jīng)營不善停業(yè)。同年12月，購物中心又在時代廣場原址開業(yè)。20xx年1月，購物中心也停業(yè)。這兩次停業(yè)，使購買商鋪的小業(yè)主無法在時代廣場內(nèi)正常經(jīng)營，部分小業(yè)主以及嘉和公司的債權(quán)人集體上訪，要求退房及償還債務(wù)。在此期間，新宇公司也兩次變更出資股東。新宇公司的新股東為盤活資產(chǎn)、重新開業(yè)，擬對時代廣場的全部經(jīng)營面積進(jìn)行調(diào)整，重新規(guī)劃布局，為此陸續(xù)與大部分小業(yè)主解除了商鋪買賣合同，并開始在時代廣場內(nèi)施工。20xx年3月17日，新宇公司致函被告馮玉梅，通知其解除雙方簽訂的商鋪買賣合同。3月27日，新宇公司拆除了馮玉梅所購商鋪的玻璃幕墻及部分管線設(shè)施。6月30日，新宇公司再次向馮玉梅致函，馮玉梅不同意解除合同。由于馮玉梅與另一戶購買商鋪的邵姓業(yè)主堅持不退商鋪，新宇公司不能繼續(xù)施工，6萬平方米建筑閑置，同時馮、邵兩家業(yè)主也不能在他們約70平方米的商鋪內(nèi)經(jīng)營。新宇公司為此提起訴訟。
根據(jù)原告新宇公司的申請，法院委托南京大陸房地產(chǎn)估價師事務(wù)所有限責(zé)任公司對被告馮玉梅所購商鋪的現(xiàn)行市場價值進(jìn)行評估。評估報告確認(rèn)，該商鋪在20xx年3月3日的價值為531 700元。
審理中，法院主持了調(diào)解。原告新宇公司認(rèn)為，為使時代廣場真正發(fā)揮效益，經(jīng)營方向和方式必須改變，不可能保留商鋪式經(jīng)營。如果被告馮玉梅與案外人邵家再在時代廣場內(nèi)經(jīng)營商鋪，將影響時代廣場內(nèi)新格局下的整體經(jīng)營。為此，新宇公司不僅愿意給馮玉梅退還全
額購商鋪款，還愿意以承擔(dān)逾期辦理產(chǎn)權(quán)登記過戶手續(xù)違約金的名義，給馮玉梅補(bǔ)款48萬元，用于補(bǔ)償馮玉梅的經(jīng)濟(jì)損失。馮玉梅認(rèn)為，時代廣場走到今天這一步，責(zé)任全在新宇公司，與己無關(guān)；新宇公司愿意給付的款項，不夠彌補(bǔ)自己的損失；新宇公司如果真愿意解除商鋪買賣合同，應(yīng)當(dāng)按每平方米30萬元的價格給予賠償。新宇公司認(rèn)為，全南京市任何一處房產(chǎn)均無30萬元一平方米的價格，馮玉梅提出難以令新宇公司接受的賠償價格，表明其根本不想解決糾紛；這個糾紛不解決，時代廣場固然不能竣工，馮玉梅也別想經(jīng)營。由于雙方當(dāng)事人各執(zhí)己見，調(diào)解未果。
本案應(yīng)解決的爭議焦點是：商鋪買賣合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行還是應(yīng)當(dāng)解除如果解除，應(yīng)當(dāng)在什么條件下解除
南京市玄武區(qū)人民法院認(rèn)為：
《中華人民共和國合同法》(以下簡稱合同法)第八條規(guī)定：“依法成立的合同，對當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同�！薄耙婪ǔ闪⒌暮贤�，受法律保護(hù)�！痹嫘掠罟九c被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同，是雙方當(dāng)事人的真實意思表示，該合同合法有效，依法對雙方當(dāng)事人都有約束力。合同簽訂后，馮玉梅履行了給付價款的義務(wù)，新宇公司也將商鋪交付給馮玉梅使用。后由于他人經(jīng)營不善，致使時代廣場兩次停業(yè)，該廣場內(nèi)的整體經(jīng)營秩序一直不能建立，雙方當(dāng)事人通過簽訂合同想達(dá)到的營利目的無法實現(xiàn)，這是在簽訂合同時雙方當(dāng)事人沒有預(yù)料也不希望出現(xiàn)的結(jié)局。合同法第五條規(guī)定：“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循公平原則確定各方的權(quán)利和義務(wù)。”第六條規(guī)定：“當(dāng)事人行使權(quán)利、履行義務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則。”原告新宇公司在回收了大部分業(yè)主的商鋪后，擬對時代廣場重新進(jìn)行規(guī)劃布局，爭取再次開業(yè)。被告馮玉梅堅持新宇公司必須按每平方米30萬元的高價回收其商鋪，否則就要求繼續(xù)履行商鋪買賣合同。雖經(jīng)調(diào)解，由于雙方當(dāng)事人互不信任，不能達(dá)成調(diào)解協(xié)議，以至新宇公司的6萬平方米建筑和馮玉梅的22．50平方米商鋪均處于閑置狀態(tài)�？紤]到馮玉梅所購商鋪，只是新宇公司在時代廣場里分割出售的150余間商鋪中的一間。在以分割商鋪為標(biāo)的物的買賣合同中，買方對商鋪享有的權(quán)利，不能等同于獨立商鋪。為有利于物業(yè)整體功能的發(fā)揮，買方行使權(quán)利必須符合其他商鋪業(yè)主的整體意志�，F(xiàn)在時代廣場的大部分業(yè)主已經(jīng)退回商鋪，支持新宇公司對時代廣場重新規(guī)劃布局的工作，今后的時代廣場內(nèi)不再具有商鋪經(jīng)營的氛圍條件。馮玉梅以其在時代廣場中只占很小比例的商鋪，要求新宇公司繼續(xù)履行本案合同，不僅違背大多數(shù)商鋪業(yè)主的意愿，影響時代廣場物業(yè)整體功能的發(fā)揮，且由于時代廣場內(nèi)失去了精品商鋪的經(jīng)營條件，再難以通過經(jīng)營商鋪營利，繼續(xù)履行實非其本意�？紤]到時代廣場位于鬧市區(qū)，現(xiàn)在僅因雙方當(dāng)事人之間的互不信任而被閑置，這種狀況不僅使雙方當(dāng)事人的利益受損，且造成社會財富的極大浪費(fèi)，不利于社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。從衡平雙方當(dāng)事人目前利益受損狀況和今后長遠(yuǎn)利益出發(fā)，依照公平和誠實信用原則，盡管雙方當(dāng)事人之間存在的商鋪買賣合同關(guān)系合法有效，盡管馮玉梅在履行合同過程中沒有任何違約行為，本案的商鋪買賣合同也應(yīng)當(dāng)解除。
鑒于被告馮玉梅在履行商鋪買賣合同中沒有任何過錯，在商鋪買賣合同解除后，其因商鋪買賣合同而獲得的利益必須得到合理充分的補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是
保證馮玉梅能在與時代廣場同類的地區(qū)購得面積相同的類似商鋪。原告新宇公司同意在商鋪買賣合同解除后，除返還馮玉梅原付的購房價款、賠償該商鋪的增值款外，還給馮玉梅補(bǔ)款48萬元，這一數(shù)額足以使馮玉梅的現(xiàn)實既得利益不因合同解除而減少，應(yīng)予確認(rèn)。
據(jù)此，南京市玄武區(qū)人民法院于20xx年4月30日判決：
一、原告新宇公司與被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同予以解除；
二、被告馮玉梅給原告新宇公司返還時代廣場內(nèi)編號2B050的商鋪，于本判決生效之日起10日內(nèi)交付；
三、原告新宇公司返還被告馮玉梅的商鋪價款368 184元，賠償馮玉梅商鋪的增值額163
516元，合計531 700元，于本判決生效之日起10日內(nèi)付清；
四、原告新宇公司賠償被告馮玉梅逾期辦理房屋權(quán)屬登記過戶手續(xù)的違約金及其他經(jīng)濟(jì)損失48萬元，于本判決生效之日起10日內(nèi)付清。
本案案件受理費(fèi)7867元、評估費(fèi) 2650元，由原告新宇公司負(fù)擔(dān)。
一審宣判后，馮玉梅不服，向南京市中級人民法院提起上訴。理由是：一、一審已經(jīng)認(rèn)定雙方之間的商鋪買賣合同合法有效，但卻在既不是當(dāng)事人協(xié)商一致解除、也不存在法定解除條件的情況下，僅憑被上訴人提出的履行合同會對其重新規(guī)劃布局造成影響為由，就判決解除合法有效的合同，于法無據(jù)。二、情勢變更原則是指合同依法成立后，因不可歸責(zé)于雙方當(dāng)事人的原因發(fā)生了不可預(yù)見的情況變更，致使合同的基礎(chǔ)喪失或動搖，或繼續(xù)維持合同原有效力則顯失公平，從而允許變更或解除合同。本案不存在這種情況。首先，時代廣場整體長期歇業(yè)、巨額資金閑置，是被上訴人經(jīng)營、管理不善，經(jīng)營策略錯誤等自身過錯造成的。其次，在開發(fā)、銷售和出租商鋪時，對因經(jīng)營管理不善而導(dǎo)致資產(chǎn)閑置的風(fēng)險，被上訴人應(yīng)當(dāng)預(yù)見，不屬于情勢變更原則所指的情勢。如果將這種商業(yè)風(fēng)險歸類于變更的情勢，那么購房后房價下跌，上訴人也就可以以房價下跌、情勢變更為由要求被上訴人退房，那么契約的穩(wěn)定性及合同的誠實信用則無從談起。再次，即使繼續(xù)履行合同會給被上訴人帶來不利，這也是經(jīng)濟(jì)交往中的正常損失，是被上訴人在訂約時應(yīng)當(dāng)預(yù)見的、且應(yīng)當(dāng)由其自己承擔(dān)的商業(yè)風(fēng)險。繼續(xù)履行合同，不會出現(xiàn)顯失公平的后果。因此，本案不適用情勢變更原則。三、因被上訴人經(jīng)營不善造成的后果，與上訴人之間沒有任何關(guān)系。即使為了維護(hù)被上訴人的利益，使其避免損失，也應(yīng)當(dāng)由被上訴人與上訴人自愿協(xié)商，通過公平買賣的辦法來解決，不能借助國家強(qiáng)制力來實現(xiàn)。一審為維護(hù)被上訴人的商業(yè)利益、公司利益，通過司法程序強(qiáng)制解除合同，是錯誤的。四、商鋪是上訴人的私有財產(chǎn)，不經(jīng)上訴人許可，被上訴人無權(quán)對上訴人的私有財產(chǎn)進(jìn)行估價。一審根據(jù)被上訴人的申請，委托估價師事務(wù)所對上訴人的商鋪進(jìn)行估價，估價的結(jié)果令上訴人無法接受。被上訴人的48萬元，不能補(bǔ)償上訴人因此蒙受的損失。況且上訴人并未對一審法院提出退還房款、賠償增值款、追究違約責(zé)任等請求，一審法院在沒有當(dāng)事人請求的情況下作出的判決，違背了法律規(guī)定。綜上，一審判決適用法律不當(dāng)，請求撤銷一審判決，改判被上訴人實際履行合同，為上訴人辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，并負(fù)擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。
被上訴人新宇公司答辯稱：一審依照合同法第五條、第六條作出解除雙方合同的判決是正確的。本案訟爭房屋已被拆除，事實上無法繼續(xù)履行合同。一審并未適用情勢變更原則，也未維護(hù)被上訴人的商業(yè)風(fēng)險和公司利益。在本案中，被上訴人同意向上訴人支付的違約金和賠償金，足以保證上訴人的利益不受侵害。二審應(yīng)當(dāng)維持原判。
南京市中級人民法院經(jīng)審理，確認(rèn)一審查明的事實屬實。另查明，被上訴人新宇公司已取得本市中山路18號的土地使用權(quán)證及房屋所有權(quán)證，現(xiàn)正在對時代廣場進(jìn)行整體布局調(diào)整的施工。
二審審理中，南京市中級人民法院主持雙方當(dāng)事人進(jìn)行調(diào)解。被上訴人新宇公司表示，可以在本市同類地區(qū)為上訴人馮玉梅購買同等面積的門面房；馮玉梅要求，新宇公司應(yīng)當(dāng)在原地點給其安置同等面積的門面房，并給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，或者在本市同類地區(qū)給其補(bǔ)償80平方米的門面房。因雙方各執(zhí)己見，致調(diào)解不成。后新宇公司表示，愿意在一審基礎(chǔ)上再給馮玉梅補(bǔ)償各種經(jīng)濟(jì)損失20萬元。
二審應(yīng)解決的爭議焦點是：1．一審判決解除合同是否正確2．在權(quán)利人沒有提出請求的情況下，一審在解除合同的判決中一并判決義務(wù)人給權(quán)利人賠償，是否符合程序南京市中級人民法院認(rèn)為：
上訴人馮玉梅與被上訴人新宇公司簽訂的商鋪買賣合同合法有效。新宇公司在合同約定的期限內(nèi)未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，已構(gòu)成違約，又在合同未依法解除的情況下，將2B050商
鋪的玻璃幕墻及部分管線設(shè)施拆除，亦屬不當(dāng)。合同法第一百零七條規(guī)定：“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任�！睆倪@條規(guī)定看，當(dāng)違約情況發(fā)生時，繼續(xù)履行是令違約方承擔(dān)責(zé)任的首選方式。法律之所以這樣規(guī)定，是由于繼續(xù)履行比采取補(bǔ)救措施、賠償損失或者支付違約金，更有利于實現(xiàn)合同目的。但是，當(dāng)繼續(xù)履行也不能實現(xiàn)合同目的時，就不應(yīng)再將其作為判令違約方承擔(dān)責(zé)任的方式。合同法第一百一十條規(guī)定：“當(dāng)事人一方不履行非金錢債務(wù)或者履行非金錢債務(wù)不符合約定的，對方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：(一)法律上或者事實上不能履行；(二)債務(wù)的標(biāo)的不適于強(qiáng)制履行或者履行費(fèi)用過高；(三)債權(quán)人在合理期限內(nèi)未要求履行�！贝藯l規(guī)定了不適用繼續(xù)履行的幾種情形，其中第(二)項規(guī)定的“履行費(fèi)用過高”，可以根據(jù)履約成本是否超過各方所獲利益來進(jìn)行判斷。當(dāng)違約方繼續(xù)履約所需的財力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益時，應(yīng)該允許違約方解除合同，用賠償損失來代替繼續(xù)履行。在本案中，如果讓新宇公司繼續(xù)履行合同，則新宇公司必須以其6萬余平方米的建筑面積來為馮玉梅的22．50平方米商鋪提供服務(wù)，支付的履行費(fèi)用過高；而在6萬余平方米已失去經(jīng)商環(huán)境和氛圍的建筑中經(jīng)營 22．50平方米的商鋪，事實上也達(dá)不到馮玉梅要求繼續(xù)履行合同的目的。一審衡平雙方當(dāng)事人利益，判決解除商鋪買賣合同，符合法律規(guī)定，是正確的。馮玉梅關(guān)于繼續(xù)履行合同的上訴理由，不能成立。
考慮到上訴人馮玉梅在商鋪買賣合同的履行過程中沒有任何違約行為，一審在判決解除商鋪買賣合同后，一并判決被上訴人新宇公司向馮玉梅返還商鋪價款、賠償商鋪增值款，并向馮玉梅給付違約金及賠償其他經(jīng)濟(jì)損失。這雖然不是應(yīng)馮玉梅請求作出的判決，但此舉有利于公平合理地解決糾紛，也使當(dāng)事人避免了訟累，并無不當(dāng)。在二審中，新宇公司表示其愿給馮玉梅增加20萬元賠償款，應(yīng)當(dāng)允許。
據(jù)此，南京市中級人民法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定，于20xx年9月6日判決：
一、維持南京市玄武區(qū)人民法院的一審民事判決第一、二、三項；
二、變更南京市玄武區(qū)人民法院的一審民事判決第四項為：被上訴人新宇公司賠償上訴人馮玉梅逾期辦理房屋權(quán)屬登記過戶手續(xù)的違約金及其他經(jīng)濟(jì)損失68萬元，于本判決生效之日起10日內(nèi)付清。
二審案件訴訟費(fèi)7867元，由被上訴人新宇公司負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
公司買賣合同14
甲方：______________
乙方：______________
丙方：______________
簽訂日期：______________
受讓方：______________
轉(zhuǎn)讓方：______________
保證方：______________
甲乙丙三方在平等自愿公平的基礎(chǔ)上，就甲方收購乙方擁有的機(jī)械設(shè)備，達(dá)成如下協(xié)議：
一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及價格
甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的設(shè)備為：______________吹塑機(jī)臺、制袋機(jī)臺、印刷機(jī)臺、攪拌機(jī)臺、沖床機(jī)臺、手推叉車臺。以上機(jī)械設(shè)備共計臺。甲方乙方約定臺設(shè)備合計轉(zhuǎn)讓價格為________人民幣(元)。
二、付款方式
自本協(xié)議生效當(dāng)日，甲方一次性以現(xiàn)金方式或轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付轉(zhuǎn)讓款元。
三、設(shè)備交付時間
自本協(xié)議簽字生效當(dāng)日，乙方將本合同項下所要轉(zhuǎn)讓的設(shè)備交付甲方。交付之日起，甲方對所轉(zhuǎn)讓的設(shè)備擁有所有權(quán)。
四、交貨地點
本協(xié)議項下轉(zhuǎn)讓的設(shè)備，由乙方在車間交付給甲方。
五、保證條款
1、乙方具有轉(zhuǎn)讓設(shè)備的權(quán)利能力和行為能力，保證對所轉(zhuǎn)讓設(shè)備擁有完全的所有權(quán)，保證轉(zhuǎn)讓設(shè)備無任何債權(quán)、債務(wù)糾紛，無查封、抵押等限制所有權(quán)的行為，無任何爭議、糾紛。
2、乙方保證本協(xié)議項下所轉(zhuǎn)讓的設(shè)備質(zhì)量完好、均能正常使用、運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、丙方對乙方的承諾行為承擔(dān)保證責(zé)任。
六、違約責(zé)任
1、本協(xié)議簽訂后，甲乙丙各方應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行，因一方過錯給另一方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的違約責(zé)任。
2、如因乙方違反本合同第五條約定，導(dǎo)致甲方權(quán)益受損，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并有權(quán)要求乙方立即返還轉(zhuǎn)讓款元，并要求乙方賠償甲方全部損失。丙方作為保證人，對乙方的履約行為承擔(dān)連帶保證責(zé)任。
3、甲方未按本協(xié)議約定時間逾期3天付款的，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)賠償乙方的損失。
七、合同生效、其他事由
1、本協(xié)議經(jīng)甲乙丙三方簽字蓋章后生效。
2、本合同一式三份，三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
3、因履行本合同發(fā)生爭議，由各方協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地法院管轄。
甲方：______________乙方：______________丙方：______________
公司買賣合同15
出賣人：
買受人：
簽訂地點：
簽訂時間：
第一條標(biāo)的，數(shù)量，價款及交貨時間：
第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按國家標(biāo)準(zhǔn)。
第三條出賣人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：質(zhì)保一年。
第四條包裝標(biāo)準(zhǔn)，包裝物的供應(yīng)與回收：滿足設(shè)備運(yùn)輸要求，包裝物不回收。
第五條隨機(jī)的必備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法：按出廠標(biāo)準(zhǔn)。
第六條標(biāo)的物所有權(quán)自到貨驗收合格起轉(zhuǎn)移，但買受人未履行支付價款義務(wù)的，標(biāo)的物屬于所有,買受人應(yīng)盡到保管、維護(hù)責(zé)任。
第七條交貨方式、地點：買受人所在地。
第八條運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽運(yùn)，費(fèi)用出賣人承擔(dān)。
第九條檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：貨到后由出賣人按標(biāo)準(zhǔn)驗收。
第一十條成套設(shè)備的安裝與調(diào)試：。
第一十一條付款方式：貨到付款。
第一十二條擔(dān)保方式
第一十三條本合同解除對條件：雙方協(xié)商解決。
第一十四條違約責(zé)任：按《民法典》執(zhí)行。
第一十五條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第一種方式解決：
提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁
二)依法向人民法院起訴。
第一十六條本合同自雙方簽字蓋章起生效。
第一十七條其他約定事項：
出賣人買受人
出賣人：買受人：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
稅號：稅號：
編碼：編碼：
【公司買賣合同】相關(guān)文章：
公司買賣合同09-20
公司買賣合同09-04
公司2022買賣合同11-19
公司設(shè)備買賣合同05-25
公司商品買賣合同02-14
公司買賣合同范本-買賣合同02-15
公司買賣合同(15篇)06-11
公司買賣合同書04-22
公司憑樣品買賣合同04-22
公司買賣合同15篇01-11