樣品買賣合同

樣品買賣合同(通用15篇)

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編為大家收集的樣品買賣合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

樣品買賣合同1

　　出賣人：__________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　買受人：__________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　茲為訂購(gòu)貨物買賣，雙方議定條件如下：

　　第一條 乙方和甲方訂購(gòu)_______貨物，甲方應(yīng)于_____日內(nèi)交付乙方。

　　第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應(yīng)于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。

　　第三條 如因天災(zāi)或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付，可延長(zhǎng)交貨期。但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條 買賣價(jià)款議定每件人民幣_(tái)___仟____佰元，共人民幣_(tái)___萬____仟____佰元，于甲方交貨同時(shí)悉數(shù)付清。

　　如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。

　　甲方因此所受的損失，由乙方賠償。

　　第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。

　　第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時(shí)，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第七條 市場(chǎng)價(jià)格如有升降變動(dòng)，各方不得主張?jiān)鰷p貨物，或借故解除合同。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人(甲方)：__________________

　　買受人(乙方)：__________________

　　_____年____月____日

樣品買賣合同2

　　甲方（賣方）：

　　合同編號(hào)：G-0502

　　乙方（買方）：

　　簽訂地點(diǎn)：上海

　　第一條 紅木家具基本情況 （請(qǐng)逐項(xiàng)填寫，勿寫“同樣品”；“驗(yàn)收說明”等內(nèi)容請(qǐng)?jiān)隍?yàn)收后填寫）簽訂時(shí)間：________年____月____日

　　第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件紅木家具應(yīng)符合B2385-20 新版《中國(guó)深色名貴硬木家具標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樹木名稱，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和實(shí)際用材符合，且不低于樣品同等質(zhì)量。

　　第三條 付款方式：簽訂合同后，乙方于____日內(nèi)付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨。

　　第四條 甲方送貨，運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗(yàn)貨簽收，甲方應(yīng)在交貨時(shí)督促乙方對(duì)家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進(jìn)行驗(yàn)收，乙方發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出，并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。

　　第五條 違約責(zé)任：若甲方未能按約定時(shí)間交貨，每延誤一天，按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。

　　第六條 購(gòu)買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方告知甲方后，甲方在 7 天內(nèi)修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應(yīng)予以更換或退貨。

　　第七條 合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由甲乙雙方當(dāng)事 人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 二 種方式解決：

　　（一）提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁；

　�。ǘ�）依法向人民法院起訴。

　　第八條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號(hào)：賬號(hào)：

　　聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式

樣品買賣合同3

　　甲方（賣方）：北京XX公司

　　乙方（買方）：

　　一、基本情況：

　　二、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件藝術(shù)品樣式、材質(zhì)、規(guī)格等均要與在甲方店內(nèi) 觀看實(shí)物為同一物品。

　　三、 付款方式：現(xiàn)金或銀行卡轉(zhuǎn)帳

　　四、 運(yùn)送：甲方負(fù)責(zé)運(yùn)送，運(yùn)送費(fèi)用由甲方承擔(dān)。甲方應(yīng)在交貨時(shí) 督促乙方對(duì)物品的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行核對(duì)，如乙方發(fā)現(xiàn)問題需當(dāng)場(chǎng)提出，甲乙雙方協(xié)商解決，運(yùn)送過程中發(fā)生的損壞由甲方承擔(dān)。

　　五、 違約責(zé)任：若甲方未能按乙方規(guī)定的時(shí)間規(guī)格交貨（交貨時(shí)間 以全部貨款到賬的____日內(nèi)為準(zhǔn)），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。

　　六、 合同爭(zhēng)議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由甲乙雙 方協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。

　　七、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合 同執(zhí)行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。

　　甲方（簽章）： 簽訂日期：________年____月____日

　　乙方（簽章）：簽訂日期：________年____月____日

樣品買賣合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《合同法》、###公共資源交易中心項(xiàng)目編號(hào)HNSH-ZCGK20_的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書的要求，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，簽訂本合同并遵守以下條款：

　　一、供貨產(chǎn)品的名稱、商標(biāo)、型號(hào)、制造廠商、數(shù)量、金額、交貨時(shí)間

　　注：合同總價(jià)為包含設(shè)備、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等一切費(fèi)用在內(nèi)的###范圍內(nèi)規(guī)定的地點(diǎn)交貨價(jià)，該價(jià)在合同履行期間固定不變。

　　二、貨物產(chǎn)地及標(biāo)準(zhǔn)

　　1、貨物為(制造商名稱)全新的(原裝)產(chǎn)品(含零部件、配件、隨機(jī)工具等)，表面無劃傷、無碰撞、無任何缺陷。

　　2、標(biāo)準(zhǔn)本合同所指的貨物應(yīng)符合招標(biāo)文件要求、乙方投標(biāo)產(chǎn)品所列出的配臵、技術(shù)參數(shù)及各項(xiàng)要求，同時(shí)應(yīng)符合中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量及國(guó)家安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、進(jìn)口產(chǎn)品必須具備原產(chǎn)地證明和商檢部門的檢驗(yàn)證明及合法進(jìn)貨渠道證明。

　　4、國(guó)內(nèi)制造的產(chǎn)品必須具備國(guó)家生產(chǎn)許可證、出廠合格證。

　　5、乙方應(yīng)將所供貨物的用戶手冊(cè)、保修手冊(cè)、有關(guān)資料及配件、備品備件、隨機(jī)工具等交付給甲方，甲方須知的重要資料應(yīng)附有中文說明。

　　三、交貨方式和交貨地點(diǎn)

　　貨物由乙方送貨上門，交貨地點(diǎn)為甲方指定的地點(diǎn)。

　　四、包裝

　　乙方交付的貨物應(yīng)為制造商原廠包裝，包裝箱號(hào)與設(shè)備出廠批號(hào)一致。

　　五、安裝與調(diào)試

　　乙方必須負(fù)責(zé)將設(shè)備的安裝并調(diào)試至甲方認(rèn)為的最佳狀態(tài)，甲方不承擔(dān)報(bào)價(jià)以外的任何費(fèi)用。

　　六、驗(yàn)收方式、質(zhì)量保證期及售后服務(wù)要求

　　1、(1)供貨商在合同期內(nèi)將貨物送至指定地點(diǎn)后，采購(gòu)人負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，由采購(gòu)人主管部門成立驗(yàn)收小組。招標(biāo)方對(duì)驗(yàn)收過程進(jìn)行監(jiān)管。如果在合同供貨期內(nèi)不按時(shí)供貨并且驗(yàn)收不合格者保證金將不予退還。直接參與項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)的主要負(fù)責(zé)人不能作為驗(yàn)收工作的主要負(fù)責(zé)人，驗(yàn)收應(yīng)按照招標(biāo)要求及中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)內(nèi)容對(duì)所供貨的產(chǎn)品品牌型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收;中標(biāo)供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證以及相關(guān)的資料。

　　(2)驗(yàn)收合格后，有驗(yàn)收小組組成人員簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，該驗(yàn)收?qǐng)?bào)告將作為付款的主要依據(jù)。

　　2、貨物的質(zhì)量保證期和免費(fèi)維修期以乙方在投標(biāo)文件中的承諾為準(zhǔn)。質(zhì)量保證期和免費(fèi)維修期內(nèi)，乙方對(duì)所供貨物包修、包換、包退。

　　3、質(zhì)量保證期內(nèi)，非人為因素不能使用而更換部分的質(zhì)量保證期和免費(fèi)維修期相應(yīng)延長(zhǎng)。

　　4、乙方負(fù)責(zé)向農(nóng)戶提供技術(shù)培訓(xùn)、咨詢和服務(wù)。

　　七、付款方式

　　貨物經(jīng)采購(gòu)人驗(yàn)收合格后，支付合同總額90%，余款轉(zhuǎn)為質(zhì)量保證金，半年后無質(zhì)量問題，結(jié)算其余的10%的資金。

　　八、履約保證金

　　貨物經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5個(gè)工作日內(nèi)，乙方若無違規(guī)行為，將無息退還乙方。

　　九、違約責(zé)任

　　1、乙方交付的貨物達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)拒收，且乙方須向采購(gòu)單位支付本合同總價(jià)5%的違約金;

　　2、乙方未能按本合同規(guī)定的交貨時(shí)間交付貨物的，從逾期之日起每日按本合同總價(jià)2‰的數(shù)額向采購(gòu)單位支付違約金;逾期十天以上的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的甲方經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

　　3、乙方不按其售后服務(wù)承諾響應(yīng)甲方的服務(wù)請(qǐng)求的，乙方須向甲方支付合同總價(jià)2‰的違約金。

　　4、甲方不按合同規(guī)定接收貨物，或無正當(dāng)理由不按政府采購(gòu)辦的要求辦理結(jié)算手續(xù)的，甲方須向乙方支付本合同總價(jià)的2%的違約金，同時(shí)乙方可向###政府采購(gòu)管理部門投訴。

　　十、提出異議的時(shí)間和方法

　　1、甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量不符合約定的，應(yīng)在妥善保管貨物的同時(shí)，自收到貨物3天內(nèi)向乙方提出書面異議。

　　2、甲方因違章操作、保管保養(yǎng)不善等自身因素造成質(zhì)量問題的，不得提出異議。

　　3、乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)作出處理并予以書面說明;否則，即視為乙方默認(rèn)了甲方提出的異議。

　　十一、不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后1日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào)，以減輕可能給對(duì)方造成的損失;在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明或雙方諒解確認(rèn)后，允許延期履行或修訂合同，并視情況免于承擔(dān)部分或全部的違約責(zé)任。

　　十二、爭(zhēng)議的解決

　　1、合同履行過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，若雙方不能通過友好協(xié)商的方式加以解決，可由###公共資源交易中心調(diào)解，也可向###政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴，或向###人民法院提起訴訟。

　　2、因貨物質(zhì)量問題發(fā)生的爭(zhēng)議，統(tǒng)一由###質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定，其鑒定為最終鑒定。貨物符合質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，鑒定費(fèi)由甲方承擔(dān);貨物不符合質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費(fèi)由乙方承擔(dān)。

　　十三、其它

　　1、本合同所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同經(jīng)甲乙雙方法人代表或授權(quán)代理人簽字蓋章后生效。

　　3、合同一式四份：甲乙雙方各執(zhí)一份，一份由甲方報(bào)采購(gòu)辦，一份由甲方按相關(guān)規(guī)定報(bào)###公共資源交易中心。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

樣品買賣合同5

　　憑樣品買賣是買賣合同的一種特殊形式，其特殊性就是表現(xiàn)在當(dāng)事人是以樣品來確定標(biāo)的物的品質(zhì)。所謂憑樣品買賣是指買賣雙方約定樣品，出賣人須按樣品的品質(zhì)交付標(biāo)的物。常見的憑樣品買賣的商品小到超市里陳列的食品類、肉類、服裝類，大到一些大型的機(jī)械設(shè)備等。憑樣品買賣合同糾紛一般是因雙方當(dāng)事人對(duì)出賣人交付的標(biāo)的物質(zhì)量是否合格而產(chǎn)生的，所以，此類案件在司法實(shí)踐中對(duì)樣品的認(rèn)定尤為重要。

　　所謂樣品，是指當(dāng)事人選定的用以決定標(biāo)的物的品質(zhì)的貨物。樣品買賣須有樣品的存在，樣品須于訂立合同時(shí)作出約定，并且應(yīng)當(dāng)保存好樣品以備日后對(duì)照，必要時(shí)要在公證處封存，并對(duì)樣品質(zhì)量予以說明。所以要求憑樣品買賣的標(biāo)的物品質(zhì)必須與樣品相同，而不是以出賣人交付的貨物符合樣品的品質(zhì)為生效條件，也不是以出賣人交付的貨物不符合樣品的品質(zhì)為解除條件。

　　在司法實(shí)踐中如何判斷標(biāo)的物質(zhì)量是否符合樣品的認(rèn)定。

　　一、一般原則。

　　此類案件的原告一般是合同的買受人，被告則一般是出賣人。如果雙方當(dāng)事人就其買賣合同是否屬于樣品買賣而發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行“誰(shuí)主張、誰(shuí)舉證”的原則，買受人主張為憑樣品買賣的，應(yīng)當(dāng)由買受人舉證，出賣人主張為憑樣品買賣的，應(yīng)當(dāng)由出賣人舉證。在訴訟中，買賣受人可以申請(qǐng)由人民法院委托有關(guān)專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量鑒定，鑒定的標(biāo)準(zhǔn)也是以樣品所體現(xiàn)的品質(zhì)為鑒定標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、雙方當(dāng)事人所封存的樣品存在隱蔽瑕疵。

　　所謂隱蔽瑕疵是指當(dāng)事人已盡其交易上的必要注意，仍然沒有發(fā)現(xiàn)的瑕疵�！逗贤�法》第一百六十九條規(guī)定，憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的標(biāo)的物與樣品相同，出賣人交付的標(biāo)的物仍然應(yīng)當(dāng)符合同種類物的通常標(biāo)準(zhǔn)。也就是說如果樣品雖然存在隱蔽瑕疵，但并沒有因此影響標(biāo)的物的通常用途，能夠達(dá)到同種標(biāo)的物的通常標(biāo)準(zhǔn)的，出賣人仍然可以按樣品的品質(zhì)交付標(biāo)的物，如果出賣人未按樣品的品質(zhì)要求交付標(biāo)的物的，而樣品存在的隱蔽瑕疵足以影響標(biāo)的物的通常用途，法律為保護(hù)買受人的利益，仍然要求出賣人負(fù)有交付符合同種物的通常標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的物義務(wù)。

　　合同在我們?nèi)粘Ｉ�活中隨處可見，憑樣品購(gòu)買商品也逐漸成為一些商家的促銷形式，正是因?yàn)閼{樣品合同的特殊性，使當(dāng)事人減少了風(fēng)險(xiǎn)，使銷費(fèi)者對(duì)商品有實(shí)質(zhì)的了解，立法的目的也正是追求將購(gòu)買者的損失降到最低。

樣品買賣合同6

　　出賣人：__________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　買受人：__________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　茲為__________________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條

　　乙方向甲方訂購(gòu)____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件，甲方應(yīng)于______日內(nèi)交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。

　　因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條

　　如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條

　　買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_____仟______佰元共人民幣_(tái)_____萬______仟______佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第五條

　　乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)。

　　第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

　　第七條

　　貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。

　　第八條

　　合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：

　　(一)提交____________仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第九條

　　其他約定事項(xiàng)：________________________

　　本合一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　甲方：乙方：

　　_____年____月____日_____年____月____日

樣品買賣合同7

　　甲方（賣方）：乙方（買方）： 經(jīng)平等友好協(xié)商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機(jī)讓給乙方一事達(dá)成一致協(xié)議如下：

　　一、裝載機(jī)工程機(jī)械概況 品牌：柳工裝載機(jī) 型號(hào)：50C 車輛識(shí)別代號(hào)：50CXXX

　　二、轉(zhuǎn)讓價(jià)格：20元

　　三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。

　　四、甲方承諾對(duì)上述裝載機(jī)轉(zhuǎn)讓合同范本享有合法的完全的所有權(quán)，乙方基于該承諾購(gòu)買上述裝載機(jī)。如因第三人向乙方主張裝載機(jī)的所有權(quán)或他物權(quán)導(dǎo)致乙方經(jīng)濟(jì)損失的，乙方有權(quán)向甲方追償。

　　五、裝載機(jī)現(xiàn)狀已由雙方確認(rèn)。因該裝載機(jī)系二手舊機(jī)，甲方對(duì)于裝載機(jī)的運(yùn)行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明，乙方對(duì)于該裝載機(jī)的現(xiàn)狀以及日后運(yùn)行可能出現(xiàn)的問題均已了解。

　　六、裝載機(jī)由甲方于________年____月____日，在廣漢順興XX交付給乙方，乙方采取現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的方式進(jìn)行驗(yàn)收，乙方對(duì)裝載機(jī)的運(yùn)行狀況及設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量有任何不符合雙方在本合同中的說明及約定的，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)以書面形式交由甲方確認(rèn)并由雙方協(xié)商解決，交付后即視為驗(yàn)收合格。

　　七、裝載機(jī)交付后，因該裝載機(jī)的運(yùn)輸、運(yùn)行所產(chǎn)生的任何責(zé)任均由乙方承擔(dān)，包括裝載機(jī)本身的故障、質(zhì)量問題產(chǎn)生的損失以及對(duì)第三人的侵權(quán)所產(chǎn)生的損失，交付后所造成的一切事故和違法事故責(zé)任均全部由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　八、如甲方在裝載機(jī)交付后承擔(dān)了上述責(zé)任，甲方有權(quán)向乙方追償。

　　九、因履行裝載機(jī)轉(zhuǎn)讓合同范本協(xié)議所產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，由甲方住所地法院管轄。

　　十、本裝載機(jī)轉(zhuǎn)讓合同范本協(xié)議自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方： 乙方： ________年____月____日

樣品買賣合同8

　　上訴人(原審原告)xxxx空調(diào)工程有限公司,住所地棗強(qiáng)縣富強(qiáng)北路167號(hào)。

　　法定代表人李xx，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

　　委托代理人湯x，xxxx空調(diào)工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號(hào)。

　　法定代表人吳xx，董事長(zhǎng)。

　　委托代理人安xx，xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。

　　上訴人xxxx空調(diào)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱xx空調(diào)公司)因與被上訴人xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱xxx房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長(zhǎng)，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　xx空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，xx空調(diào)公司同xxx房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同，價(jià)款為： 21 000元。當(dāng)時(shí)雙方約定：xx空調(diào)公司送貨到xxx房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺(tái)區(qū)芳古園一區(qū)16號(hào)樓。xxx房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運(yùn)行3個(gè)月后付35%、余款1年付清。xx空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是xxx房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請(qǐng)求判令xxx房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。

　　xxx房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：xxx房地產(chǎn)公司先后付給xx空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款，xx空調(diào)公司也給xxx房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管xx空調(diào)公司對(duì)xxx房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是xx空調(diào)公司拿走的。但是，xx空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請(qǐng)求已過訴訟時(shí)效，請(qǐng)求法院駁回xx空調(diào)公司的全部訴訟請(qǐng)求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同》，約定：xxx房地產(chǎn)公司購(gòu)買xx空調(diào)公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)，合計(jì)價(jià)款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的'期限：設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行安裝，后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場(chǎng)通過合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%，運(yùn)行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元。XX年底，xx空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。

　　一審法院判決認(rèn)定：xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成，不違反國(guó)家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同，對(duì)雙方當(dāng)事人即具有法律約束力，xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。xxx房地產(chǎn)公司提出“先后付給xx空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款”的答辯意見，對(duì)于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元，xx空調(diào)公司予以認(rèn)可。對(duì)于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司16 800元，xx空調(diào)公司予以否認(rèn)，且xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明xxx房地產(chǎn)公司已給付xx空調(diào)公司16 800元貨款，對(duì)此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問題，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》規(guī)定，向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調(diào)公司供貨時(shí)間，xxx房地產(chǎn)公司向xx空調(diào)公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí)，xx空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而xx空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時(shí)效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是xx空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實(shí)際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)這1筆買賣，此后雙方就再?zèng)]有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產(chǎn)公司關(guān)于xx空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時(shí)效的抗辯理由成立。xx空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請(qǐng)求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回xxxx空調(diào)工程有限公司的訴訟請(qǐng)求。

　　xx空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于xxx房地產(chǎn)公司方面解釋。xx空調(diào)公司請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。

　　xxx房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對(duì)合同有效期的認(rèn)定是合理的，認(rèn)定訴訟時(shí)效已過是合理合法的。合同文本是xx空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋，也超過了訴訟時(shí)效。

　　本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。

　　上述事實(shí)，有xx空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。

　　本院認(rèn)為，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。xxx房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但xx空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元，否認(rèn)收到16 800元，xxx房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對(duì)此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間，xxx房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在XX年4月，xx空調(diào)公司XX年提起要求xxx房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間。xx空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時(shí)效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是xx空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故xx空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時(shí)效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，處理并無不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：　駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費(fèi)二百八十一元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

　　二審案件受理費(fèi)五百六十三元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

　　本判決為終審判決。

樣品買賣合同9

　　室 內(nèi) 裝 飾 工 程

　　施 工 承 包 合 同 書

　　二零零九年八月

　　致力于設(shè)計(jì)行業(yè)

　　打造裝飾品牌

　　裝飾裝修工程施工合同

　　發(fā)包人（甲方）： 委 托 代 理 人： 電 話： 工 程 設(shè) 計(jì) 師：

　　電話：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一部分 工程概況

　　第1條、工程地點(diǎn)：________________________________________________ 第2條、工程內(nèi)容及做法

　�。ㄔ斠姽こ淌┕ろ�(xiàng)目確認(rèn)表及報(bào)價(jià)單）。

　　第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：

　�。�1）承包人包工、部分包料（詳見報(bào)價(jià)單），發(fā)包人提供部分材料（詳見報(bào)價(jià)說明）；

　�。�2）承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實(shí)際施工的要求，與工程實(shí)際使用量的誤差應(yīng)在+-8％以內(nèi)。

　�。�3）由承包人提供的材料必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題，由承包人承擔(dān)責(zé)任，且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。

　　第4條、工程期限_______天；

　　開工日期_______年_______月_______日； 竣工日期_______年_______月_______日。

　�。篲____________________元,為不含稅報(bào)價(jià)（詳見裝修工程報(bào)價(jià)單）。

　　第二部分 施工圖紙

　　_______元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用包括/不包括在工程價(jià)款內(nèi)）。

　　第三部分 發(fā)包人義務(wù)

　　第1條、開工前三天，為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　第2條、提供施工期間的水源、電源；

　　第3條、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)（物管等），并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用；

　　第4條、不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；

　　第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作；

　　第6條、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。

　　第四部分 承包人義務(wù)

　　第1條、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；

　　第2條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　第3條、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　第五部分 工程變更

　　第1條、工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期（見裝修工程變更單）。

　　第六部分 材料的提供

　　第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知承包人，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。需要保管的，發(fā)包人應(yīng)作好密封標(biāo)志，并交由現(xiàn)場(chǎng)管理人員保管；

　　第2條、由承包人提供的材料，承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。

　　第三條，所提供材料保證一年內(nèi)不掉色。

　　第七部分 工期延誤

　　第1條、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；

　　（2）發(fā)包人同意工期順延的其他情況；

　�。�3）發(fā)包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；

　　第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　第八部分 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 第2條、施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，

　　認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)；經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。

　　第九部分 工程驗(yàn)收和保修

　　第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收： （1）__隱蔽工程驗(yàn)收__； （2）__水電工程完工__；

　�。�3）__中期驗(yàn)收（木作工程完工），并作好工作量統(tǒng)計(jì)決算__； （4）ICI漆工程完工 。

　　承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單（見工程驗(yàn)收單）。

　　第2條、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收（否則視同工程合格），填寫工程驗(yàn)收單（見工程驗(yàn)收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（見工程結(jié)算單）。

　　第3條、工程竣工后，承包人負(fù)責(zé)采購(gòu)裝飾裝修材料及設(shè)備的，發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。

　　第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為12個(gè)月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修單（見工程保修單）。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為24個(gè)月。

　　第5條、在正常使用條件下，工程應(yīng)在一定時(shí)期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次（處）嚴(yán)重質(zhì)量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據(jù)實(shí)際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失，并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償，金額為發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的工程的造價(jià)（根據(jù)附工程報(bào)價(jià)單）。

　　嚴(yán)重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下： 防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏；

　　暖氣、煤氣、給排水改動(dòng)工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣（材料質(zhì)量問題除外）；

　　墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2

　　以上的涂料表層脫落；

　　吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落（材料質(zhì)量問題除外）；

　　墻磚超過5處（塊）以上松動(dòng)、脫落；

　　地磚、地板工程出現(xiàn)5處（塊）以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動(dòng)、脫落（材料質(zhì)量問題除外）； 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠（榫）、松動(dòng)、變形（材料質(zhì)量問題除外）。

　　第十部分 工程款支付方式

　　第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：

　　第2條、工程中期驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單（見工程結(jié)算單）并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)清工程款。每項(xiàng)工程增加項(xiàng)目結(jié)算應(yīng)在每次付款時(shí)結(jié)清。

　　第十一部分 違約責(zé)任

　　第1條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　第2條、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。

　　第3條、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時(shí)，終止方應(yīng)提前5天通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　第十二部分 合同爭(zhēng)議的解決方式

　　第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四部分 幾項(xiàng)具體規(guī)定

　　第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)。

　　第2條、施工期間，承包人應(yīng)盡量確保工程不對(duì)鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對(duì)工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計(jì)和有效的管理。由于承包人管理不善，違規(guī)操作而造成的一切后果，由承包人負(fù)責(zé)。

　　第3條、施工期間，承包人每天的工作時(shí)間為：上午_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分；下午

　　_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分。承包人應(yīng)按時(shí)開工、停工，并不在施工現(xiàn)場(chǎng)從事與工程無關(guān)的活動(dòng)。

　　第十五部分 附則

　　第1條、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。

　　第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 備注：

　�。�1）從竣工驗(yàn)收之日計(jì)算，保修期為壹年。

　�。�2）保修期內(nèi)由于承包人施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題，承包人無條件地進(jìn)行維修，并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)發(fā)包人進(jìn)行賠償；

　�。�3）保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當(dāng)造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費(fèi)。

　�。�4）本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字（蓋章）后生效。

　　發(fā)包人簽字：

　　承包人簽字（蓋章）：

樣品買賣合同10

　　出賣人：（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　買受人：（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條 乙方向甲方訂購(gòu) 貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物 件，甲方應(yīng)于 日內(nèi)交付乙方。

　　第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于 日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。

　　因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元，共人民幣 萬 仟 佰元，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。

　　第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請(qǐng)求賠償。

　　第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。

　　合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　甲方：__________________ 乙方：_________________

　　負(fù)責(zé)人：________________ 委托人：_______________

　　代表：__________________ 代表：_________________

　　簽約時(shí)間：____________年____________月___________日

　　出賣人（甲方）：

　　買受人（乙方）：

樣品買賣合同11

　　賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

　　買方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

　　特此同意以下商品的銷售：

　　第一條乙方向甲方訂購(gòu)貨物。在合同訂立之日，甲方將交付與樣品相同類型，相同質(zhì)量的貨物。甲方應(yīng)在____天內(nèi)交付乙方。

　　第二條如果甲方不能按時(shí)交貨或僅部分交貨，則乙方應(yīng)通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是，如果乙方不同意，則可以終止合同。

　　因此，如果乙方受損，乙方可以要求賠償，甲方無異議。

　　第三條：由于自然災(zāi)害或其他不可抗力原因，甲方不能按時(shí)交付或不能全額交付的，可以推遲期限。但是，延遲天數(shù)應(yīng)由雙方共同決定。

　　第四條：約定每次購(gòu)買應(yīng)支付人民幣_(tái)________________________________，同時(shí)全額交納交貨價(jià)。如果乙方未能全額付款，則甲方可以停止交付貨物并同意敦促他在一定時(shí)間內(nèi)付款。如果交貨沒有逾期，則甲方可以終止合同。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。

　　第五條乙方預(yù)見到不能在該期限內(nèi)付款的，乙方可以通知甲方在______天前延長(zhǎng)交貨期。如果甲方不同意，乙方可以終止合同。損害對(duì)方的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第六條甲方交付的貨物與樣品不同的，乙方可以要求更換或解除銷售合同。甲方無異議。因此，那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。

　　第七條貨物價(jià)格有變動(dòng)的，當(dāng)事人不得主張漲價(jià)，跌價(jià)或因故終止合同。

　　第八條____相同的副本，甲，乙雙方各持有____副本作為證據(jù)。

　　賣方(甲方)：

　　______年______月______日

　　買方(乙方)：

　　______年_____月_____日

樣品買賣合同12

　　賣方：________(下稱甲方)買方：________(下稱乙方)

　　地址：________地址：________

　　郵編：________郵編：________

　　電話：________電話：________

　　傳真：________傳真：________

　　電子郵箱：________電子郵箱：________

　　茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條

　　乙方向甲方訂購(gòu)________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條

　　如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條

　　買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第五條

　　乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)頁(yè)賠償之責(zé)。

　　第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

　　第七條

　　貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。

　　第八條

　　合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(1)提________交仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定事項(xiàng)：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人(甲方)(簽章)：________買受人(乙方)(簽章)：_________

　　_______年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：________簽訂地點(diǎn)：________

樣品買賣合同13

　　合同編號(hào)：____________________

　　出賣人：（以下簡(jiǎn)稱甲方）___________________

　　買受人：（以下簡(jiǎn)稱乙方）___________________

　　經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 甲方應(yīng)封存樣品，并對(duì)樣品質(zhì)量予以說明。乙方向甲方訂購(gòu)產(chǎn)品，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的產(chǎn)品。

　　第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的產(chǎn)品與樣品相同，甲方交付的產(chǎn)品質(zhì)量仍然應(yīng)當(dāng)符合種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。

　　第三條 產(chǎn)品的數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法

　　１．產(chǎn)品的數(shù)量： 。

　　２．計(jì)量單位、計(jì)量方法：。

　　第四條 產(chǎn)品的價(jià)格，按下列第（ ）項(xiàng)執(zhí)行：

　�。�.按甲乙雙方的商定價(jià)格；

　�。�.按照訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格；

　�。�.按照國(guó)家定價(jià)履行。

　　第五條 產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)（包括專用線、碼頭）

　�。保�產(chǎn)品的交貨單位：。

　�。玻�交貨方法，按下列第（ ）項(xiàng)執(zhí)行：

　　（１）乙方送貨；

　　（２）乙方代運(yùn)；

　�。ǎ常┘追阶蕴嶙赃\(yùn)。

　　3. 產(chǎn)品的交（提）貨期限：。

　　4．運(yùn)輸方式： 。

　　5．到貨地點(diǎn)和接貨單位（或接貨人）。

　　第六條 買賣貨款議定每件人民幣元，共人民幣

　　交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第七條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　第八條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于___________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償。

　　第九條 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十條 驗(yàn)收方法 第十一條 對(duì)產(chǎn)品提出異議的時(shí)間和辦法

　　１．乙方在驗(yàn)收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與樣品不相同時(shí)，應(yīng)一面妥為保管，一面在天內(nèi)向甲方提出書面異議；在托收承付期內(nèi)，乙方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標(biāo)的物收到之日起過兩年內(nèi)未通知乙方的，視為產(chǎn)品合乎樣品。２．乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。

　�。常�是否是甲方在接到需方書面異議后，應(yīng)在天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否則，即視為默認(rèn)乙方提出的異議和處理意見。

　　第十二條 甲方所交付產(chǎn)品，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者，可以請(qǐng)求賠償。貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。

　　第十三條 雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決；協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會(huì)仲裁。

　　第十四條 其它 第十五條 本合同自年合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　賣 方： ___________________ （簽章）

　　法定代表人 ：_______________（簽章）

　　地 址： ________________________________________

　　電 話 ： _______________________________________

　　開戶銀行： _____________________________________

　　賬 號(hào) ：________________________________________

　　買 方： ___________________ （簽章）

　　法定代表人 ：_______________（簽章）

　　地 址： ________________________________________

　　電 話 ： _______________________________________

　　開戶銀行： _____________________________________

　　賬 號(hào) ：_________________________________________

樣品買賣合同14

　　上訴人(原審原告)河北科力空調(diào)工程有限公司,住所地棗強(qiáng)縣富強(qiáng)北路167號(hào)。

　　法定代表人李英寬，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

　　委托代理人湯濤，河北科力空調(diào)工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號(hào)。

　　法定代表人吳山永，董事長(zhǎng)。

　　委托代理人安亞利，北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。

　　上訴人河北科力空調(diào)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱科力空調(diào)公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長(zhǎng)，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　科力空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，科力空調(diào)公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同，價(jià)款為： 21 000元。當(dāng)時(shí)雙方約定：科力空調(diào)公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺(tái)區(qū)芳古園一區(qū)16號(hào)樓。日月房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運(yùn)行3個(gè)月后付35%、余款1年付清。科力空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請(qǐng)求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。

　　日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款，科力空調(diào)公司也給日月房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管科力空調(diào)公司對(duì)日月房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是科力空調(diào)公司拿走的。但是，科力空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請(qǐng)求已過訴訟時(shí)效，請(qǐng)求法院駁回科力空調(diào)公司的全部訴訟請(qǐng)求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同》，約定：日月房地產(chǎn)公司購(gòu)買科力空調(diào)公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)，合計(jì)價(jià)款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行安裝，后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場(chǎng)通過合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%，運(yùn)行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元。XX年底，科力空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。

　　一審法院判決認(rèn)定：科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成，不違反國(guó)家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同，對(duì)雙方當(dāng)事人即具有法律約束力，科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款”的答辯意見，對(duì)于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元，科力空調(diào)公司予以認(rèn)可。對(duì)于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司16 800元，科力空調(diào)公司予以否認(rèn)，且日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調(diào)公司16 800元貨款，對(duì)此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問題，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》規(guī)定，向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調(diào)公司供貨時(shí)間，日月房地產(chǎn)公司向科力空調(diào)公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí)，科力空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而科力空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟�？屏�空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時(shí)效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是科力空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實(shí)際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)這1筆買賣，此后雙方就再?zèng)]有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關(guān)于科力空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時(shí)效的抗辯理由成立�？屏�空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請(qǐng)求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回河北科力空調(diào)工程有限公司的訴訟請(qǐng)求。

　　科力空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、科力空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋�？屏�空調(diào)公司請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。

　　日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對(duì)合同有效期的認(rèn)定是合理的，認(rèn)定訴訟時(shí)效已過是合理合法的。合同文本是科力空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋，也超過了訴訟時(shí)效。

　　本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。

　　上述事實(shí)，有科力空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。

　　本院認(rèn)為，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但科力空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元，否認(rèn)收到16 800元，日月房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對(duì)此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間，日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在XX年4月，科力空調(diào)公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間�？屏�空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時(shí)效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是科力空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故科力空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時(shí)效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，處理并無不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費(fèi)二百八十一元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

　　二審案件受理費(fèi)五百六十三元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

　　本判決為終審判決。

樣品買賣合同15

　　出賣人(基地)：__________(以下簡(jiǎn)稱甲方)簽訂地點(diǎn)：___________

　　買受人(企業(yè))：__________(以下簡(jiǎn)稱乙方)簽訂時(shí)間：________年____月____日

　　甲、乙雙方本著平等自愿，互惠互利的原則，按照常山XX“三聯(lián)三增”產(chǎn)銷協(xié)作機(jī)制建立產(chǎn)銷協(xié)作關(guān)系，以降低XX生產(chǎn)成本，提高XX品質(zhì)，有利于企業(yè)組織生產(chǎn)，促進(jìn)XX銷售，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂合作協(xié)議，具體條款如下：

　　一、掛聯(lián)基地基本情況：

　　掛聯(lián)基地名稱：_______________________________;

　　座落位置：___________________________________;

　　總面積：______畝;總株數(shù)______株;樹齡________年;

　　二、掛聯(lián)基地應(yīng)達(dá)到的要求：

　　1、栽培技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：甲方嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)部門制定的《常山XX“三聯(lián)三增”掛聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》組織實(shí)施，并接受企業(yè)等技術(shù)人員的指導(dǎo)，出口基地的則外按照出口基地標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　2、甲方在管理形式上，要逐步達(dá)到“五個(gè)統(tǒng)一”即：統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一生產(chǎn)管理、統(tǒng)一供應(yīng)農(nóng)資、統(tǒng)一銷售產(chǎn)品，以確保產(chǎn)量和質(zhì)量規(guī)格。

　　3、如無自然災(zāi)害等不可抗力原因，________年掛聯(lián)基地產(chǎn)量應(yīng)達(dá)到____公斤;二級(jí)果以上優(yōu)質(zhì)果率達(dá)_______%;其中特級(jí)果率達(dá)_______%.

　　三、掛聯(lián)雙方生產(chǎn)方面的權(quán)利與義務(wù)：

　　1、乙方幫助甲方制定全年生產(chǎn)管理與桔園改造計(jì)劃，為達(dá)到優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范的目標(biāo)，根據(jù)基地實(shí)際情況雙方共同做好如下事項(xiàng)：

　�、賹�(duì)基地進(jìn)行行基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)主要有：____________________________________________________________________________________________.

　　②對(duì)基地進(jìn)行技術(shù)改造方面主要有：_____________________________________________________________________________________________.

　�、釋�(duì)基地配置生產(chǎn)工具方面主要有：___________________________________________________________________________________________________.

　　④其它有關(guān)措施：_________________________________________________________________________________________________________________.

　　2、乙方有權(quán)制定自己的企業(yè)生產(chǎn)與收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，但標(biāo)準(zhǔn)不能低于農(nóng)業(yè)部門所制定的生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家、地方標(biāo)準(zhǔn)，并要求甲方予以實(shí)施。

　　3、乙方指派專人對(duì)甲方每年不少于4次的實(shí)地技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

　　4、乙方積極為甲方提供物質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的各項(xiàng)服務(wù)。

　　5、甲方要嚴(yán)格按照乙方所提出的要求進(jìn)行生產(chǎn)，如有變化需提前向乙方提出。

　　6、甲、乙雙方有同等享受上級(jí)部門各種優(yōu)惠政策的補(bǔ)助權(quán)利，其補(bǔ)助要求按照縣有關(guān)文件執(zhí)行。

　　四、掛聯(lián)雙方的產(chǎn)品收購(gòu)：

　　1、按照常山XX“三聯(lián)三增”協(xié)作機(jī)制，乙方對(duì)甲方掛聯(lián)基地范圍內(nèi)達(dá)到要求的XXX實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)收購(gòu)。掛聯(lián)基地XX收購(gòu)數(shù)量最少為：______公斤。

　　2、乙方收購(gòu)XX的標(biāo)準(zhǔn)及價(jià)格：要求果形扁圓或高扁圓，具有本品種固有特征，包澤黃色或淺橙黃色，可溶性固形枷≥10.0.果面光潔，無潰瘍病，基本無影響果面美觀的未愈合的機(jī)械傷，特一級(jí)果的各種病蟲、機(jī)械等危害斑累計(jì)不超過果皮總面積的%(建議5%～10%)，二級(jí)果危害斑累計(jì)不超過果皮總面積的________%.

　　其中：特級(jí)果(φ85∽;95的收購(gòu)價(jià)：_______元公斤;一級(jí)果(φ75∽;85的收購(gòu)價(jià)：__________元公斤;二級(jí)果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收購(gòu)價(jià)：_______元公斤。

　　甲乙雙方協(xié)定的標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格：______________________________________________________________________________________________.

　　3、收購(gòu)時(shí)間：___________________________________________________

　　交貨地點(diǎn)：___________________________________________________

　　付款方式：___________________________________________________

　　4、協(xié)議爭(zhēng)議的解決方式：本協(xié)議在履行過程中，如在收購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上發(fā)生糾紛，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或向常山XX“三聯(lián)三增”質(zhì)量協(xié)調(diào)小組提出協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第——種方式解決：

　　(一)提交_______仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　5、其它事項(xiàng)_______________________________________________________________________________________________________________.

　　五、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方未按照乙方生產(chǎn)要求或農(nóng)業(yè)部門提出的生產(chǎn)要求實(shí)施，無其它合理原因，造成果品質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品并將回收多投入的成本及上級(jí)的有關(guān)補(bǔ)助。

　　2、乙方如未能按照合同價(jià)收購(gòu)XXX，則需賠償甲方市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)與合同價(jià)差價(jià)的兩倍，反之亦然。

　　3、其它_____________________________________________.

　　六、以上條款必須共同遵守，協(xié)議未盡事項(xiàng)，由雙方協(xié)商解決。如有一方違約，由違約方賠償損失，本協(xié)議壹式六份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，監(jiān)證單位、工商局、農(nóng)業(yè)局、所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)辦各執(zhí)壹份，雙方簽字后生效。

　　出賣人

　　出賣人(章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　XX編碼：

　　買受人

　　買受人(章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　癸托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　XX編碼：

　　監(jiān)證單位意見

【樣品買賣合同】相關(guān)文章：

樣品買賣合同09-03

憑樣品買賣合同04-12

憑樣品買賣合同05-15

設(shè)備樣品買賣合同02-09

鞋類樣品買賣合同01-12

憑樣品買賣合同12-26

樣品買賣合同精選15篇03-13

樣品買賣合同(15篇)02-22

公司憑樣品買賣合同04-22

樣品買賣合同15篇01-16