窗簾買賣服務(wù)合同
隨著法律觀念的深入人心，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同也是最有效的.法律依據(jù)之一。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的窗簾買賣服務(wù)合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
賣方：
買方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項(xiàng)目總價(jià)：合同增加項(xiàng)目為坐墊60張;窗簾6個(gè);臺(tái)裙1張總價(jià)為人民幣大寫元整。注：該單價(jià)、總價(jià)，如未作特別說明，均已包含了材料費(fèi)、制作費(fèi)、安裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)。
二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫______元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當(dāng)面交付現(xiàn)金;通過銀行轉(zhuǎn)帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為____日。
3.交貨、安裝地點(diǎn)：________________________________________
四、違約責(zé)任違約責(zé)任
1.乙方未按合同訂購(gòu)的窗簾型號(hào)、制作比例應(yīng)向甲方償總價(jià)值____%的違約金。
2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價(jià)值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺(tái)布應(yīng)賠償乙方的運(yùn)輸費(fèi)用，并向乙方償付甲方拒收部分總價(jià)的雙倍費(fèi)用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價(jià)值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時(shí)間視為合同延期。
六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。補(bǔ)充條款
甲方：乙方：
傳真：傳真：
電話：電話：
________年____月____日________年____月____日
【窗簾買賣服務(wù)合同】相關(guān)文章：
窗簾買賣合同電子版04-06
窗簾買賣合同模板（通用5篇）04-12
購(gòu)買窗簾合同范本04-01
安裝窗簾合同范本（通用5篇）04-02
試用買賣合同-試用買賣合同03-29
買賣的合同04-21
窗簾墻布軟裝合同范本（通用9篇）04-16
農(nóng)村房屋買賣合同_買賣合同04-02
供應(yīng)合同買賣合同03-13