有關承包協議書范文匯總八篇
在我們平凡的日常里，各種協議頻頻出現，簽訂協議后則有法可依，有據可尋。那么寫協議真的很難嗎？下面是小編收集整理的承包協議書8篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承包協議書 篇1
發包方（甲方）：（簡稱甲方） 承包方（乙方）：（簡稱乙方）
甲方因承建xxxx（四期）工程，經甲、乙雙方協商一致，甲方將該工程中的 11~23幢 的鋼管腳手架工程承包給乙方施工，為確保所承包的施工項目順利完成，經雙方充分協商，共同達成如下條款，望共同遵守。
一、工程概況：
�。ㄒ唬┕こ堂Q：
�。ǘ┕こ痰攸c：
二、承包內容：
本工程范圍腳手架的搭設，包括外腳手架、腳手架橫檔、垂直安全密閉網、腳手架拆除、材料堆放及整理、安全過道、安全平臺、施工平臺、安全護欄、施工機械操作棚搭設等內容，同時提供搭設上述腳手架的鋼管、扣件、安全網、腳手片、每層的分隔條、連接桿、鐵絲、安全帽、鋼絲繩、花籃、鋼絲繩扣件等材料，所有鋼管必須刷油漆，外架腳手片滿鋪。上述施工搭設所需的材料乙方自行解決。
乙方同時提供木工內支模架所需要的鋼管、扣件。
三、質量要求：
1、要根據施工圖紙要求及施工現場需要進行搭設和施工，施工中嚴格遵守《建筑施工腳手架安全技術規定》和《建筑施工檢查標準》的規定，腳手架的搭設必須達到標化工程要求。
2、乙方搭設的腳手架由甲方的施工員、技術員按照施工規范在施工前進行檢測和驗收，如果甲方認為需要整改的，甲方書面或口頭通知乙方，乙方按照施工規范和施工實際要求進行整改，乙方拒絕整改的產生的損失由乙方承擔。
3、乙方在施工中嚴格按照合同、規范、設計圖紙、工程聯系單及甲方技術人員的指示進行施工，對于甲方技術管理人員和政府相關部門的檢查提供配合，但檢查以下不妨礙乙方正常的施工為限。
4、雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質安檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
四、工程進度及工期：
1、乙方必須按甲方的施工計劃工期完工，精心組織勞動力。
2、甲方每月安排月度及部位計劃，乙方按月度及部位計劃配套竣工計劃組織施工。
3、工期為年年甲方按照每天每平方米/元加付乙方工程款，甲方雙方協商解決。
4、內支模架的使用時間為鋼管、扣件進場之日起甲方按照每天每平方米/? 元加付乙方工程款。
5、乙方鋼管、扣件等材料進場由甲方通知乙方或出具聯系單，外腳手架拆除亦由甲方通知乙方，外腳手架的實際使用時間為鋼管、扣件材料進場搭設至腳手架全部拆除之日止。
五、工程單價及費用結算
1、乙方實際負責腳手架搭設的工程的建筑面積，每m2按叁拾伍元結算（包括基礎、主體、其他部分工程、場內其他防維護工程），工期內單價按實際建筑面積 元/平方米，暫定總工程款為萬元。
2、施工面積計算方法：其中汽車庫2，按每m2元結算，自行車庫和儲藏室的面積按 面積結算。
3、工程款支付：甲方按照月進度完成工程量的60%在次月10日前付給乙方工程款，主體封頂時應付至總工程款的75%，腳手架全部拆除付90%余款竣工驗收后3個月付清。乙方施工人員工資部分以現金形式支付（工資部分按照總工程款的40%核定），乙方提供工資冊和清單，其余部分按照乙方的指定支付。班主須提供正規有限或租賃支票后支付，遇特殊情況雙方協商解決，如須項目部解決按0.75%收取費用。
4、如甲方需要搭設承包內容以外零星項目，乙方協助搭設，搭設所需要的費用雙方協商確定，具體由甲方的施工人員或技術人員出具聯系單或證明。
5、本工程結算工程量以竣工結算后的建筑面積為準。
六、文明施工
1、乙方必須在工人進場后十天內把工人花名冊及身份證復印件（包括照片）交給甲方，人員調動要在花名冊上及時調整。否則出現一切意外事故乙方負全責。嚴禁小孩等非施工人員進入施工現場，被甲方在施工現場查到者每人次扣罰￥50-100元，不服從勸告擅自混入施工現場而發生的意外事故由乙方負全責。
2、乙方不得使用18歲以下的非成年工，不得使用60歲以上的老年工和患有不適應本工種工作的疾病患者，乙方必須遵守執行。一旦被甲方在現場查到，每人次扣罰100-200元，違反規定擅自使用以上人員造成的工傷事故由乙方負全責。
3、乙方應遵照政府有關法令辦妥施工人員的相關證件，甲方給予督促和協助。
4、乙方的施工人員做到持證上崗。持證率與甲方以放胸卡佩帶均達到90%，凡甲方檢查發現證件不全者罰￥10-50元/人次。
5、乙方應嚴格按照甲方的施工方案及有關安全規范、安全操作規程進行施工，對于施工場所必須拆除的設置圍攔、文明施工措施等應在達到一定的安全保護臨時施工后才能施工，在施工完畢后立即恢復。
6、乙方宿舍內，嚴禁亂拉亂拖220v電線;嚴禁在宿舍內使用電爐、電砂鍋、電飯鍋、煤氣灶，一經發現除沒收設備外，并罰款￥100元/只；嚴禁隨地大便，違者罰款￥50元；嚴禁打架斗毆，如發生打架和盜竊等事件，每次罰款￥1000元/人：情節嚴重的由公安部門處理。
7、在施工期間，如發生工傷事故，甲方有協助緊急搶救的義務，其善后事宜由雙方協商進行處理，在甲方施工安全設施、設備齊全的情況下。因乙方施工人員違反勞動紀律而發生違章安全事故，一切后果由乙方負責，甲方不承擔事故任何費用。
8、乙方應愛護甲方各種設備、設施，并根據甲方的要求搞好宿舍的整潔衛生和布局。甲方對乙方實行檢查監督，對違反者可以處以￥20-100元的罰款，并負責令限期整改。
9、乙方可以為本班組員工辦理《意外事故傷害人身保險》或由甲方工地統籌繳納。
10、乙方必須完全遵守安全操作規程、安全制度，乙方違反規程、制度，甲方有權視情節輕重予以處罰。
11、對于乙方在施工中的條件和合理要求甲方需提供必要的協助和便利，對于乙方的施工人員如果輕微違反制度反制度首先以教育為主，如果屢教不改的可以從重處罰。
七、成品的保護：
1、乙方承包范圍內外腳手架、防護門等設施在工程未完工前，使用期間乙方應負責設施的保護工作，并保持設施的完好性、有效性；保護期間如果因自然損耗原因需要修復的由乙方予以修復，如果是因為甲方人為因素損壞或超過合同約定工期的，乙方在甲方出具修復聯系單后給予修復，產生費用由甲方承擔。
2、搭拆架子時不得損壞建筑物，如損壞必須及時修復并達到質量標準，所需費用由乙方負責。
八、材料設備管理
1、本工程所需內墻支模架、外墻腳手架的鋼管、扣件、腳手片、安全網、鐵絲等周轉材料，消耗材料均由乙方提供，且自行保管、保養好。（鋼管、扣件包括墻、柱板等構件模板工程加固所用材料）
2、乙方所供產品質量要求按國標及上級有關規定要求和項目部要求的合格產品，并且提供相應資料。并按有關規定做好進場材料的檢測工作。
3、木工班所需鋼管、扣件等支撐架材料，提前5天報乙方，乙方必須及時按規格數量進場，甲方需監督木工班妥善保管和施工上述材料，造成材料損壞的按照市場價值賠償。
4、井架、人貨兩用梯和塔吊由甲方提供。
5、甲方為乙方妥善保管和管理上述材料提供必要的協助和配合，并且禁止其他班組人員未經同意隨意使用乙方保管的材料。
九、安全要求：
1、乙方應負責對進場工人進行三級安全教育和安全技術交底，嚴格按照規范標準要求施工，以確保腳手架工程的安全可靠。
2、乙方應嚴格遵守安全生產，文明施工的有關法規條例，遵守甲方各項規章制度，不得違章指揮，違章操作；認真佩帶好勞動防護用品上崗，確保施工安全。施工期間發生安全事故及工傷則由乙方自行負全責，費用由乙方自理。
3、甲方應組織工程監理、施工單位對腳手架分階段驗收，驗收不合格不得使用，乙方應無條件整改至合格為止。乙方應對沒驗收合格的腳手架進行封閉管理，甲方給予協助。乙方對搭設的腳手架應定期進行檢查維護，確保所搭設的腳手架在使用期內的絕對安全，否則發生安全事故一切責任由乙方負責。
4、乙方的施工人員必須持證上崗，高空作業必須系好安全帶，不得酒后作業和違章作業。
十、違約責任：
1、因乙方自身組織管理原因造成工期延誤的，甲方處罰乙方每天3000元。
2、乙方應按進度要求配足工人，因乙方生產能力無法達到規范要求、工程進度無法保障，甲方可以要求乙方加快施工制度，如果乙方仍未達到要求的，嚴重影響工程進度的甲方可以解除合同，雙方對實際發生的工程款進行結算后乙方退出施工，工程上的材料由乙方自行取回。
3、甲方未按照合同約定提供施工條件和提供配合義務的，乙方可以不進行施工，工期不扣除。
4、甲方未按時支付工程款及其他費用的，乙方可以拒絕施工，所造成的損失和乙方無關，乙方可以按照未付款部分要求甲方支付每天千分之一的賠償金。
十一、雙方的其他權利義務：
1、本工程甲方的履行代表為工程施工中的技術負責人、安全員、材料員等所有施工人員和管理人員，乙方的履行代表為工程實際承包人，代表的行為即為一方的行為無需再行授權。
2、本工程施工過程中雙方出現合同需要變更由雙方的代表人簽訂補充協議或由相關人員給乙方出具聯系單。
十二、未盡事宜：
本協議未盡事宜，可雙方協商補充。補充協議與本協議具有同等法律效力。 十三、其他：
1、雙方在本合同履行過程中發生爭議的，雙方應協商解決，如無法解決的，雙方均可以向合同簽訂地（杭州市余杭區）法院起訴對方。
2、本協議一式三份，甲方執二份，乙方執一份，本協議經雙方簽字蓋章后生效，工程款付清，協議自然終止。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
甲方代表（簽字）： 身份證號碼：
簽訂日期： 年 月 日
承包協議書 篇2
甲方：__________
乙方：昆山美味團膳有限公司。
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定：甲乙雙方就食堂經營事宜經共同協商，達成如下協議：
1、甲方為乙方免費提供廚房、餐廳、餐具及住宿。水、電、燃料由乙方自行負責。
2、廠房清潔用品由乙方負責添置，費用由乙言支付。食堂承包合同范本。
3、承包期：自________年____月____日至________年____月____日。(含試用期一個月)。
雙方權利和義務
甲方的權利和義務：
1、甲方按照承包合同規定監督乙方依法經營。履行合同，做好指導和協調工作。
2、甲方應對乙方的進菜、配菜、營養搭配、服務水平及衛生情況進行監督，并且有權要求乙方及時整改不良之處。
3、甲方應協助乙方維持食堂治安秩序，并加對結員工的教育。
乙方的權利和義務
1、乙方必須遵守國家和地方有磁的環境和衛生標準，嚴禁腐爛變質的食品，保持菜肴的新鮮和衛生。食堂承包合同范本。
2、未經允許，乙方廚房員工不得私自攜帶甲方物品離開，違者將按甲方規章處罰。
3、乙方必須保持形象、做好餐廳內外環境整潔衛生，餐具必須消毒，甲方可隨進檢查，并可要求乙方整改。
4、廚房及餐廳的殘渣和垃圾倒在甲方指定的地方，不得亂倒。
5、乙方要定期清理和疏通廚房的排水溝，廚房、餐廳范圍內外的衛生應由乙方負責。保證衛生整潔。
6、乙方必須每個周未提供下個星期的菜單以供甲方監督。
7、乙方現場工作人員必須持有健康證，并且在工作間穿戴統一服裝。
8、必須嚴格遵守操作規程，正當使用廚房的各項設施，因乙方不當操作成意外事故的，責任由乙方負責。
9、食堂工作人員工資福利均由乙方負責。
10、督促廚房員工遵守甲方公司的`規章制度、廚房紀律及廠規廠紀，未經許可不得輕易進入廠方各區。
二、伙食標準
早餐____元;中餐____元。標準為____大葷、____素菜。晚餐元，標準為____大葷、____小葷、____素菜。湯、米飯自助。夜宵____元。
三、結算方式
1、就餐方式實行定餐制。乙方按甲方每天提供實際用餐人數代餐，甲方提前一天提供就餐人數，并以此作為計算每月餐費的憑證(或由乙方提供餐卡，由甲方進行發放并以餐卡作為就餐依據和結帳依據)。
2、乙方墊付伙食費______月，甲、乙雙方每月_____日為結帳日甲方收到乙方的票據后在5天內一次性結清乙方的所有有關款項。
四、違約方式
1、固乙方提供不潔食物造成甲方人員中毒的，經相關部門鑒一，由責任方負責全部責任并承擔相應的法律后果。
2、甲方未按時結清乙方賬款的，應承擔違約金(比照銀行逾期付款處理)。
3、如乙方因違反合同約定，引起員工不滿，甲方有權要求乙方及時整改，如乙方仍不能達到其要求，甲方有權終止合同。
4、任何一方要終止合同都就提前30天通知對方并協商。如未按規定終止合同的，違約方應承擔違約責任。
5、乙方若有違反合同約定，直接造成甲方經濟損失的，甲方有權從乙方墊付的伙食費中扣除相應費用。
五、爭議解決：
本合同未盡事宜，雙方應協商解決，協商不成時，可向當地人民法院訴訟解決。本合同自雙蓋章簽字后生效。合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
代表：__________代表：__________
日期：__________日期：__________
承包協議書 篇3
甲方：_合肥皖東食品廠____________
乙方：_______________
甲乙雙方經友好協商，就合肥皖東食品廠的部分食品制作加工承包及雙方的責任和利益分配事項達成如下協議：
1．甲方負責購置食品加工機械；乙方承包部分食品制作加工工程，負責等的食品加工制作。乙方須嚴格按照有關規定，保質保量完成甲方安排的加工制作任務，獨立承擔承包范圍內產生的所有損失。甲方承擔運營、業務責任，非質量問題引起的銷售風險，乙方不承擔責任。
2．甲方采取打包的形式，每年支付乙方（承包）費用合計人民幣元整，不再承擔其他任何費用。
3．甲乙雙方合作期限暫定為年，合作期間雙方不得違約，如乙方違約，甲方為此負擔的食品加工機械購置款由乙方則承擔，甲乙雙方不得擅自修改和解除協議。
4.乙方須持有食品加工操作證。
本協議雙方簽章生效，協議執行中如有未盡事宜，須經雙方協商，作出補充規定，補充規定與本協議具有同等效力，本協議正本一式二份，雙方各執一份。
甲方：（蓋章）_____________
乙方：（簽名）____________
_______年_______月_______日
承包協議書 篇4
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌—————┬—————┬——————┬———————┬——————┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤
│ │ │ │ │ │
├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤
│ │ │ │ │ │
└—————┴—————┴——————┴———————┴——————┘
第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條 價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法：__________________________________________
________________(1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條 結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條 其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
_____年_______月______日訂
承包協議書 篇5
發包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據工程需要甲方將 工地內的鋼管噴漆工程承包給乙方施工。按照《中華人民共和國合同法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程內容：
3、承包方式：
4、加工完的鋼管堆放整齊，放在指定地點。
二、合同價款及付款方式：
1、合同價款：
�。�1）合同單價為 元/根，（噴漆顏色為紅白雙色，噴漆距離為一米相間）
本合同為固定單價合同，本合同單價為乙方依據甲方所要求的規格型號及成品質量，符合相關規定的質量要求，達到鋼管的防銹、防腐功能。在進行現場踏勘、市場調查后已充分考慮了各種因素和風險而確定報出的固定單價。
以上合同單價為不含稅價格，結算時以甲方確認實際完成的、經相關人員驗收合格的數量及合同單價為結算依據，最終確定合同總價款。
2、付款方式：
2.1乙方應按甲方要求完成鋼管噴漆工作，經甲方相關部門人員驗收合格并出具工程量簽證后，甲方按月支付已完成工程款的80%，余款20%在使用2個月 一次性支付給乙方。.
2.2付款時，乙方向甲方提供人工費用工資表。
三、甲、乙雙方責任義務：
1、甲方的責任及義務：
(1)為乙方提供放置施工設備、材料的堆放場地；
(2)提供乙方的施工用電、用水方便；
(3)檢查督促乙方執行質量、安全規范及標準；組織工程完工后的驗收。
(4)按合同約定支付工程款；
2、乙方的責任及義務：
(1)按承包內容嚴格依據相關驗收標準施工，達到合格標準，并且按期完成任務。
(2)節約甲方施工材料，如因乙方管理不到位等原因，甲方有權追究材料浪費及名聲損失。
(3)乙方所有施工作業人員應按甲方的要求進行安全文明施工，否則出現一切安全事故責任由乙方負責，并承擔一切經濟損失。
(4)嚴格遵守甲方的一切規章制度。
(5)乙方在月工作條件的情況下未按合同及甲方要求日期完成鋼管噴漆工作，乙方須支付甲方結算總額每天千分之一的違約金，逾期完工超過5天的，甲方有權單方面終止合同，另行確定乙方。
四、質量標準：
1、防銹、防腐層表干、實干與固化：表干——用手清楚不粘手；實干——用手指推不移動；固化——用手指甲重刻不留刻痕。、
2、外觀檢驗：涂層外觀光滑平整、顏色均勻一致、無氣泡、流掛及開裂和剝落。對涂敷過的管材要逐根檢查。
3、在運輸、裝卸、保管等過程中，必須采取有效的防碰撞的措施。
五、其它要求：
1、乙方應按法律、行政法規或國家關于材料質量保修的有關規定，對交付甲方使用的材料在質量保修期內承擔質量保修責任。
2、保修期為：兩年，終身維護，自驗收合格之日起計算。
3、甲方為乙方提供施工場地、電源、材料運到施工現場；如甲方條件不具備，乙方開工日期順延。
4、由于本工種人為因素造成相關行政部門對工程的處罰有乙方自行解決。
5、各工種應相互團結、配合，服從甲方的統一協調工作。
6、如因乙方施工的工程質量、安全方面不合格造成經濟損失和名譽影響，甲方有權追究乙方一切責任。
7、現場文明施工達到合格標準。
8、施工所需的機具由乙方自行解決。
9、禁止在工地抽煙、打架及賭博等，抽煙及賭博違反者每次罰款200元，打架斗毆者每人每次罰款500元。
六、合同份數：
本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，經雙方簽字蓋章后生效，施工完畢，費用結清后此協議自動終止。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
日期 年月 日
承包協議書 篇6
甲方：________________(以下稱甲方)
乙方：________________(以下稱乙方)
甲方為了滿足廣大人民群眾的需要,更好的為人民的健康提供服務,經雙方協商,本著平等,互惠,互利的原則,現承包醫院疼痛科給乙方經營, 雙方茲訂立租賃合同如下：
第一條:
經營期限:自________年____月____日起至________年____月____日止，將__________醫院疼痛科租給__________（以下簡稱乙方）。如室內裝置或設備有缺陷由甲方負責修理并承擔費用。
第二條
自本合同生效之日起，乙方須按季度預付租金________元。乙方接到甲方的收租通知單后，
在三十天內一次付清。逾期須按日支付千分之________的滯納金，以補償甲方所受的損失。
第三條
甲方負責向乙方承租的房屋提供水、電，并按儀表數據繳付電費和水費。
第四條：雙方權利、責任與義務
一、乙方可以聘用具有相關的醫學知識人員協助乙方工作,乙方負責疼痛科工作.為方便群眾要求定時開設門診,實行經濟責任制，
二、甲方向乙方提供固定業務用房間______間
三、乙方使用的器械由甲方解決，所有權歸甲方。
四、乙方使用的疼痛科材料要在正規的醫藥公司訂貨,保證質量的前提下,按物價部門審核標準收費.
五、乙方在協議期間必須遵守甲方的各項規章制度,服從領導的統一管理,不能擴大經營范圍,不能私自配藥給病人,(除疼痛診療中的專用藥品,專用藥品包括疼痛治療中自行配藥為疼痛科專用藥品)如有發現每次扣______元,即病人配藥一律憑處方由藥房配藥.
六、收費一律由甲方出納統一收取包括掛號費,診療費,注射費,手術材料費,并出具正規發票，然后醫院返回給乙方,其中治療費及附屬費用__25_%、普通處方______%、醫保處方______%；按每月1-30日為帳務期,下月的1-3號甲方以現金方式結算給乙方,不得拖延期限, 逾期須按日支付千分之___5___的滯納金,如遇國家法定節假日順延.
七、乙方在協議期間要遵紀守法和醫德規范,必須作好安全醫療.醫療器械嚴格消毒及一次性衛生用品用后交醫院方處理
八、本協議如與上級精神及事業單位體制改革精神抵觸時,甲乙雙方無條件服從上級決定,甲方不負經濟責任
九、未盡事宜，雙方協商處理。本合同一式二份，甲乙方各持一份，合同自簽訂之日起生效執行。
如果有爭議，雙方協商不能處理的情況下，交當地人民法院或仲裁機構處理。 甲方法人簽字：乙方簽字：
法人簽章：簽章：
單位簽章:聯系電話：
聯系電話：乙方身份證號碼:
年月日年月日
承包協議書 篇7
一、簽定協議雙方：甲方：中北大學醫院
乙方：賴力（身份證號：）
二、協議內容及用途：
乙方使用甲方食堂，用于醫院的飲食服務工作。
三、協議條件：
1、甲方向乙方提供食堂用房。
2、乙方根據經營用水和用電量向甲方提供水電費，每半年結算一次。
3、乙方每年向甲方交納管理費用5000元。費用一次性交情，協議簽訂之日起生效。
4、乙方負責甲方病人及職工飲食供應，保證每日三餐按時開飯。
5、乙方負責醫院組織大型活動和節假日職工聚餐等情況的飲食供應及環境裝飾。在興華小區居住的人員的就餐、實習生的就餐和因工需要不能按時吃飯的工作人員就餐。
6、甲方向乙方提供的1、2兩項條件僅限乙方為醫院內部提供服務，不得開展對外經營項目。如需開展其它項目，必須向甲方申請，征得同意并交納必要的費用。
7、乙方經營中需交納的各種稅金和各種費用自理。
8、乙方承包期滿后，如不繼續承包，()剩余的主副食品由乙方自行解決。
9、如機械、用具出現故障，修理費用由乙方自行解決。物品如有損壞，乙方需照價賠償。
10、乙方不得使用電爐等大型電器，不得隨意改動食堂內原由設施，如有損壞，乙方需照價賠償。
11、乙方的飲食工作必須符合食品衛生法，食堂工作人員必須體檢合格后方可上崗。
12、承包期滿，清點物資，如有丟失或損壞，由乙方負責照價賠償。
13、乙方要注意安全，采取必要的安全措施，防水、防火、防盜等。
四、違約條款：
1、承包期未滿而單方無故終止合同，違約方向對方付違約金200元。
2、單方違反承包條件，經對方指正仍不改正時為單方違約，違約者向對方付違約金200元，合同作廢。
五、本協議有效期為壹年（20xx年1月1日------20xx年12月31日）。
六、本協議和物資清單一式兩份，雙方各執一份。
七、簽定本協議后，以前簽定的協議同時作廢。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）（簽字）
承包協議書 篇8
甲方: ＸＸ縣林業局*** 乙方: ＸＸ縣五里鄉苗香村大田組***
為更好地搞好富林果園場的經營管理，甲方將位于ＸＸ縣五里鄉苗香村大田組的富林果園場承包給乙方經營，經甲、乙雙方商定，現訂立如下協議：
一、甲方將位于ＸＸ縣五里鄉苗香村大田組的富林果園場（面積40畝）承包給乙方經營，承包期限為五年，即從xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。
二、雙方商定：五年的總承包租金為壹萬玖仟元（19000.00元），即：前三年每年3000元，后兩年每年5000元，租金按年支付，每年乙方在賣楊梅結束后將租金交給甲方。
三、 乙方必須愛護甲方果園場內的各種管理設施，如房屋、圈舍、電視設施、自來水設施、潛水泵、打藥機械、粉碎脫粒機、家具、農具等，并經常做好維修，如有損壞，須照價賠償。
四、如果乙方需要改造果園場內的水、電、路設施，甲方協助乙方做好相關協調工作。
五、如果果園場出現邊界糾紛，由甲方出面協調解決。
六、 乙方在承包經營期間必須認真管理好場內的各種果樹，如果出現損壞，乙方須及時購苗補植。如因管理不善，造成果樹損害的（如發生大面積病蟲害、火災、人為損壞果樹等），由乙方承擔賠償責任。出現不可抗拒的自然災害（如冰雹、地質災害）造成的果樹損害，乙方不承擔賠償責任。
七、 未盡事宜由雙方共同協商解決。
八、 本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，協議書經雙方簽字后生效。
甲方簽字： 乙方簽字：
xxxx年xx月xx日
【承包協議書】相關文章：
承包的協議書04-30
承包協議書07-23
施工承包協議書04-03
食堂的承包協議書04-03
魚塘承包協議書02-19
勞動承包協議書02-19
土方承包協議書02-20
裝修承包協議書02-20
餐飲承包協議書02-20
木工承包協議書02-20